Гражданский кодекс (часть вторая) N 14-ФЗ | ст. 707 ГК РФ
Статья 707 ГК РФ. Участие в исполнении работы нескольких лиц (действующая редакция)
1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.
2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).
Судебная практика по статье 707 ГК РФ:
-
Решение Верховного суда: Определение N 307-ЭС16-19911, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация
Заявитель считает, что судом кассационной инстанции неверно применены статьи 450, 452, 361, 707 ГК РФ. Полагает, что судом допущена переоценка обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций...
-
Решение Верховного суда: Определение N 305-ЭС16-221, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация
Отменяя решения суда первой инстанции и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 370, 375, 376, 376, 379,401, 702, 707, 716, 1102, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что у заказчика имелись основания для взыскания штрафных санкций по банковской гарантии, поскольку подрядчик допустил просрочку исполнения обязательства, в связи с чем на стороне ответчика отсутствует неосновательное обогащение...
-
Решение Верховного суда: Определение N ВАС-9256/12, Высший арбитражный суд, надзор
Учитывая изложенное, руководствуясь положениями статей 309, 310, 707, 720, 746, 759, 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о взыскании с ответчика задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами. Расторжение договора не освобождает ответчика от оплаты выполненных работ...
Комментарий к ст. 707 ГК РФ
1. Как следует из ст. 308 ГК РФ, при наличии на той или другой стороне одного договора двух или более лиц имеет место множественность лиц в обязательстве. Комментируемая статья регламентирует случай, когда несколько лиц (два или более) выступают на стороне подрядчика и противостоят заказчику одновременно, что означает наличие между заказчиком и данными лицами единого договора подряда. Статья не имеет в виду вариант, при котором одному заказчику противостоят несколько подрядчиков, каждый из которых связан с заказчиком самостоятельным договором, а также случаи привлечения субподрядчиков.
Если в рамках единого договора подряда на стороне подрядчика выступают несколько лиц, в зависимости от особенностей предмета обязательства (его неделимости или делимости) подрядчики являются по отношению к заказчику соответственно солидарными должниками (и кредиторами) или долевыми должниками (и кредиторами). Кроме того, независимо от данной особенности предмета обязательства долевой характер прав и обязанностей нескольких подрядчиков по отношению к заказчику возникает в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором.
Неделимость предмета обязательства не имеет места там, где с каждым подрядчиком заключены самостоятельные договоры о производстве работ.
Согласно п. 1 комментируемой статьи и с учетом ст. ст. 323, 325, 326 ГК РФ солидарность участия подрядчиков при исполнении ими обязанностей означает, что:
а) заказчик вправе потребовать выполнения работы от всех подрядчиков совместно или от любого из них в отдельности полностью или в части;
б) заказчик, не получивший полного удовлетворения от одного из подрядчиков, вправе требовать недополученное от остальных подрядчиков;
в) все подрядчики остаются обязанными перед заказчиком вплоть до полного исполнения подрядного обязательства;
г) полное исполнение обязательства одним из подрядчиков освобождает от исполнения остальных подрядчиков, но порождает регрессное обязательство между подрядчиком, исполнившим обязательство (кредитором), и остальными подрядчиками (его должниками в равных долях, за вычетом доли его самого).
В свою очередь, солидарность требований подрядчиков означает, что любой из подрядчиков вправе предъявить к заказчику требования об оплате работы в полном объеме.
До предъявления таких требований заказчик вправе исполнять обязательство по оплате любому подрядчику по своему усмотрению и при полном его исполнении освобождается от исполнения остальным подрядчикам, при этом возникает регрессное обязательство между подрядчиком, получившим исполнение от заказчика (должником), и всеми прочими подрядчиками (его кредиторами в равных долях, если иное не вытекает из отношений между подрядчиками).
В судебной практике сложилась позиция, согласно которой при двойном субподряде генеральный подрядчик не вправе применять положения о солидарной ответственности ко второму субподрядчику, поскольку для генподрядчика второй субподрядчик не является подрядчиком.
2. Как вытекает из п. 2 комментируемой статьи, при долевом характере прав и обязанностей подрядчиков по отношению к заказчику каждый из подрядчиков вправе требовать от заказчика исполнения и одновременно обязан произвести исполнение в пределах своей доли, а если она не определена - в равной доле с другими подрядчиками.
3. Судебная практика:
- Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.12.2002 N Ф03-А73/02-1/2760;
- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2006 по делу N А05-1632/2006-32;
- Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.06.2005 N Ф08-2360/05 по делу N А53-21260/2004-С1-12.