Статья 763 ГК РФ. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (действующая редакция)
1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
2. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
- URL
- HTML
- BB-код
- Текст
Судебная практика по статье 763 ГК РФ:
-
Решение Верховного суда: Определение N 307-ЭС16-19959, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования общества «МВМ Групп о взыскании задолженности и неустойки, руководствовался статьями 330, 382, 384, 702, 711, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), положениями Закона № 44-ФЗ и исходил из доказанности наличия задолженности по оплате выполненных подрядчиком по муниципальному контракту работ, факта просрочки их оплаты...
-
Решение Верховного суда: Определение N 307-ЭС16-19959, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация
Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом. Суд первой инстанции, удовлетворяя требования общества «МВМ Групп о взыскании задолженности и неустойки, руководствовался статьями 330, 382, 384, 702, 711, 763 ГК РФ, положениями Закона № 44-ФЗ и исходил из доказанности наличия задолженности по оплате выполненных подрядчиком по муниципальному контракту работ, факта просрочки их оплаты...
-
Решение Верховного суда: Определение N 310-ЭС17-8734, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация
Ссылаясь на то, что задолженность за выполненные по договору работы не погашена, допущена просрочка по оплате выполненных работ, компания обратилась в суд с настоящим иском. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска руководствовался статьями 382, 388, 702, 711, 740, 746, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями Закона № 44-ФЗ и исходил из того...
Комментарий к ст. 763 ГК РФ
1. Подрядные работы могут выполняться для государственных или муниципальных нужд. В этом случае в целях осуществления этих работ должен заключаться государственный или муниципальный контракт. Исходя из ст. 3 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственный контракт или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд - это договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком, предметом которого является осуществление подрядчиком подрядных работ для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
Элементы государственного контракта или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд следующие:
1) субъекты:
- подрядчик;
- государственный или муниципальный заказчик;
2) предмет государственного контракта или муниципального контракта - выполнение строительных, проектных и других связанных со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работ. Под объектами производственного характера следует понимать здания, строения, сооружения (объекты капитального строительства), которые предназначены для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Объекты непроизводственного характера представляют собой объекты, предназначенные для реализации продукции, обслуживания населения).
3) обязанности сторон:
- подрядчик выполняет вышеуказанные работы и передает их государственному или муниципальному заказчику;
- государственный или муниципальный заказчик принимает и оплачивает подрядные работы.
2. Применимое законодательство:
- ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Судебная практика:
- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.06.2014 N Ф07-3767/14 по делу N А56-62385/2012;
- Постановление ФАС Центрального округа от 13.09.2004 N А14-3482-04/153/31;
- Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.03.2014 N 03АП-936/14;
- Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.10.2014 N Ф01-3884/14 по делу N А79-10406/2013;
- Постановление ФАС Уральского округа от 25.02.2009 N Ф09-896/10-С4 по делу N А60-35972/2009-С1;
- Постановление ФАС Уральского округа от 30.09.2009 N Ф09-7107/09-С4;
- Постановление ФАС Уральского округа от 14.07.2009 N Ф09-4897/09-С5;
- Постановление ФАС Уральского округа от 14.07.2009 N Ф09-4884/09-С5.