Изменение: Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", редакция от 10.01.2020

Дата обновления: 10.01.2020

Статус: изменения

Текущая редакция: Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406. "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

	Было			Стало
n	1	Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 (ред. от 24.12.2018) "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"	n	1	Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 (ред. от 25.12.2019) "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
	2	Дата редакции: 24.12.2018		2	Дата редакции: 25.12.2019
	3	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		3	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	54	повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов);		54	повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов);
n	55	интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов)	n	55	интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов);
				56	количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц);
				57	количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц);
				58	количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц);
				59	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц);
				60	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц);
				61	объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
	56	Сроки реализации Программы		62	Сроки реализации Программы
	60	-		66	-
n	61	общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2020 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 80338,52 млн. рублей, в том числе:	n	67	общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2020 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 80291,87 млн. рублей, в том числе:
	62	капитальные вложения - 61400,96 млн. рублей;		68	капитальные вложения - 61192,76 млн. рублей;
	63	прочие нужды - 18937,56 млн. рублей		69	прочие нужды - 19099,11 млн. рублей
	64	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности		70	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	69	создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе;		75	создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе;
n	70	обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах;	n	76	обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах;
	71	повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз		77	повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз
	145	В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.		151	В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.
n	146	Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом) приведены в приложении N 1. Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.	n	152	Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом или ежегодно) приведены в приложении N 1. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.
	147	III. Мероприятия Программы		153	III. Мероприятия Программы
	151	Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по государственным заказчикам Программы приведены в приложениях N 4 - 6.		157	Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по государственным заказчикам Программы приведены в приложениях N 4 - 6.
n	152	В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению более 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные статьей 19 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".	n	158	В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению более 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
	153	Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.		159	Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.
	194	Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.		200	Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.
n	195	Общий объем финансирования Программы составляет 80338,52 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:	n	201	Общий объем финансирования Программы составляет 80291,87 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
	196	капитальные вложения - 61400,96 млн. рублей;		202	капитальные вложения - 61192,76 млн. рублей;
	197	прочие нужды - 18937,56 млн. рублей.		203	прочие нужды - 19099,11 млн. рублей.
	198	Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 8.		204	Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 8.
	232	Приложение N 1 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		238	Приложение N 1 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
n	233	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)	n	239	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ИЛИ ЕЖЕГОДНО)
	234	Целевые индикаторы и показатели		240	Целевые индикаторы и показатели
	410	-		416	-
n	411	в Верховном Суде Российской Федерации	n	417	в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)
	412	-		418	-
	419	1		425	1
n	420	2	n	426	1
	421	11.		427	11.
	422	Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек):		428	Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек):
n	423	в Верховном Суде Российской Федерации	n	429	в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)
	424	-		430	-
	482	3		488	3
n			n	489	7 <***>
				490	5
	483	7		491	7
n	484	9	n
	485	12
	486	14.		492	14.
	508	16.		514	16.
n	509	Информатизация Верховного Суда Российской Федерации	n	515	Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)
	510	количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)		516	количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)
	527	3500		533	3500
n	528	3500	n	534	1000
	529	3500		535	1000
	530	количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)		536	количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)
	531	-		537	-
	539	23000		545	23000
n	540	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц)	n	546	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)
	541	-		547	-
	549	5000		555	5000
n	550	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)	n	556	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)
	551	-		557	-
	572	<**> До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах.		578	<**> До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах.
n			n	579	<***> Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.
	573	Приложение N 2 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		580	Приложение N 2 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
n	574	МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"	n	581	МЕТОДИКА СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
	575	1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.		582	1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.
	601	Источником указанных данных является ведомственная статистика.		608	Источником указанных данных является ведомственная статистика.
n			n	609	5. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе Верховного Суда Российской Федерации.
				610	6. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.
				611	7. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.
	602	Приложение N 3 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		612	Приложение N 3 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
	632	-		642	-
n			n	643	в том числе
	633	строительство		644	строительство
	761	480857,3 <*****>		772	480857,3 <*****>
n	762	92714	n	773	311784,9 <***********>
	763	-		774	-
	776	строительство		787	строительство
n	777	2019 год	n	788	2020 год
	778	8253,5		789	8253,5
	785	480857,3 <*****>		796	480857,3 <*****>
n	786	92714	n	797	311784,9 <***********>
	787	-		798	-
	791	15000		802	15000
n	792	- <*********>	n	803	0 <*********>
	793	-		804	-
	803	2017 год		814	2017 год
n	804	- <*********>	n	815	0 <*********>
	805	-		816	-
	846	419158,5		857	419158,5
n	847	723014,9 <*****>	n	858	932201,5 <*****>
	848	393836		859	687974,6 <***********>
	849	386612		860	386612
	870	419158,5		881	419158,5
n	871	723014,9 <*****>	n	882	932201,5 <*****>
	872	393836		883	687974,6 <***********>
	873	386612		884	386612
	876	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего		887	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
n	877	1739889,8 <*********>	n	888	1708534,2 <*********>
	878	-		889	-
	882	1046872,3 <****>		893	1046872,3 <****>
n	883	857173,5 <*****>	n	894	857173,5 <***> <**********>
	884	-		895	681,3 <*********> <************>
	885	-		896	-
	900	22837		911	22837
n	901	1716530,6	n	912	1685175
	902	-		913	-
	906	1046872,3 <****>		917	1046872,3 <****>
n	907	857173,5 <*****>	n	918	857173,5 <***> <**********>
	908	-		919	681,3 <*********> <************>
	909	-		920	-
	970	-		981	-
n	971	в том числе	n	982	в том числе:
	972	проектные и изыскательские работы		983	проектные и изыскательские работы
	1041	409953,7 <*****>		1052	409953,7 <*****>
n	1042	200000	n	1053	397792,6 <***********>
	1043	260735		1054	260735
	1065	409953,7 <*****>		1076	409953,7 <*****>
n	1066	200000	n	1077	397792,6 <***********>
	1067	260735		1078	260735
	1166	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего		1177	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
n	1167	1082294 <*********>	n	1178	1077800,2 <*********>
	1168	-		1179	-
	1173	300000		1184	300000
n	1174	342171	n	1185	637677,2 <***********>
	1175	429123		1186	429123
	1190	14440		1201	14440
n	1191	1071294	n	1202	1066800,2
	1192	-		1203	-
	1197	300000		1208	300000
n	1198	342171	n	1209	637677,2 <***********>
	1199	429123		1210	429123
	1209	20000		1220	20000
n	1210	58454	n	1221	62013,5 <***********>
	1211	-		1222	-
	1224	строительство		1235	строительство
n	1225	2019 год	n	1236	2020 год
	1226	2110,5		1237	2110,5
	1231	-		1242	-
n			n	1243	10000
	1232	10000 <******>		1244	<******>
	1233	20000		1245	20000
n	1234	58454	n	1246	62013,5 <***********>
	1235	-		1247	-
	1238	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего		1250	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
n	1239	865085,2 <*********>	n	1251	865085,2 *********
	1240	-		1252	-
	1245	500000		1257	500000
n	1246	250000	n	1258	697599,3 <***********>
	1247	86159		1259	86159
	1269	500000		1281	500000
n	1270	250000	n	1282	697599,3 <***********>
	1271	86159		1283	86159
	1280	126203		1292	126203
n	1281	129699	n	1293	254975,7 <***********>
	1282	-		1294	-
	1295	реконструкция		1307	реконструкция
n	1296	2019 год	n	1308	2020 год
	1297	4485,2		1309	4485,2
	1304	126203		1316	126203
n	1305	129699	n	1317	254975,7 <***********>
	1306	-		1318	-
	1316	300000		1328	300000
n	1317	250000	n	1329	499146,3 <***********>
	1318	76285		1330	76285
	1340	300000		1352	300000
n	1341	250000	n	1353	499146,3 <***********>
	1342	76285		1354	76285
n	1343	Томский областной суд, г. Томск	n
	1344	24.		1355	24.
	1352	13566		1363	13566
n	1353	117635	n	1364	131201 <***********>
	1354	304160		1365	304160
n			n	1366	Томский областной суд, г. Томск
	1355	в том числе:		1367	в том числе:
	1364	13566		1376	13566
n	1365	-	n	1377	13566 <***********>
	1366	-		1378	-
	1388	14428,6		1400	14428,6
n	1389	500000	n	1401	514428,6 <***********>
	1390	598071		1402	598071
	1392	проектные и изыскательские работы		1404	проектные и изыскательские работы
n	1393	2018 год	n	1405	2019 год
	1394	27458,2		1406	27458,2
	1400	14428,6		1412	14428,6
n	1401	-	n	1413	14428,6 <***********>
	1402	-		1414	-
	1424	437026		1436	437026
n	1425	-	n	1437	131369,4 <***********>
	1426	-		1438	-
	1448	437026		1460	437026
n	1449	-	n	1461	131369,4 <***********>
	1450	-		1462	-
	1460	7000		1472	7000
n			n	1473	12684 <***> <**********>
	1461	12684 <*****>		1474	5684 <***********>
	1462	-
	1463	-		1475	-
	1465	проектные и изыскательские работы		1477	проектные и изыскательские работы
n	1466	2018 год	n	1478	2019 год
	1467	27000		1479	27000
	1472	7000		1484	7000
n			n	1485	12684 <*****************>
	1473	12684 <*****>		1486	5684 <***********>
	1474	-
	1475	-		1487	-
	1574	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		1586	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
n	1575	1781750,4 <*********>	n	1587	1795444,2 <*********>
	1576	-		1588	-
	1580	367864,9 <****>		1592	367864,9 <****>
n	1581	577493	n	1593	368306,4
	1582	-		1594	280845,3 <***********>
	1583	-		1595	209186,6
	1584	в том числе:		1596	в том числе:
n	1585	строительство	n	1597	проектные и изыскательские работы
	1586	2019 год		1598	2019 год
n			n	1599	13693,8
				1600	13693,8
				1601	строительство
				1602	2021 год
	1587	14832,2		1603	14832,2
	1593	367864,9 <****>		1609	367864,9 <****>
n	1594	577493	n	1610	368306,4
	1595	-		1611	267151,5 <***********>
	1596	-		1612	209186,6
	1597	Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар		1613	Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
	1649	35.		1665	35.
n	1650	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего	n	1666	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88), - всего
	1651	2085393,7 <*********>		1667	1979252,2 <*********>
	1652	-		1668	-
	1657	-		1673	-
n	1658	271893	n	1674	612559,5
	1659	834478		1675	387670
	1660	в том числе:		1676	в том числе:
	1671	-		1687	-
n			n	1688	публичный технологический и ценовой аудит
				1689	2019 год
				1690	122,5
				1691	122,5
	1672	строительство		1692	строительство
	1674	31528,8		1694	31528,8
n	1675	2084493,7	n	1695	1978229,7
	1676	-		1696	-
	1681	-		1701	-
n	1682	271893	n	1702	612437
	1683	834478		1703	387670
	1684	Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский		1704	Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
	1693	136255 <*****>		1713	136255 <*****>
n	1694	168655	n	1714	242796,1 <***********>
	1695	177397		1715	177397
	1717	136255 <*****>		1737	136255 <*****>
n	1718	168655	n	1738	242796,1 <***********>
	1719	177397		1739	177397
	1804	60771		1824	60771
n	1805	-	n	1825	40522,9 <***********>
	1806	-		1826	-
	1819	строительство		1839	строительство
n	1820	2019 год	n	1840	2020 год
	1821	3102		1841	3102
	1828	60771		1848	60771
n	1829	-	n	1849	40522,9 <***********>
	1830	-		1850	-
	1832	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего		1852	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
n	1833	243327,4 <*********>	n	1853	204468,7 <*********>
	1834	-		1854	-
	1838	-		1858	-
n	1839	138444	n	1859	138444 <************>
	1840	97839		1860	161197,7 <***********>
	1841	-		1861	20000
	1842	в том числе:		1862	в том числе:
	1854	строительство		1874	строительство
n	1855	2019 год	n	1875	2021 год
	1856	4471,3		1876	4471,3
n	1857	236283	n	1877	197424,3
	1858	-		1878	-
	1862	-		1882	-
n	1863	138444	n	1883	138444 <************>
	1864	97839		1884	161197,7 <***********>
	1865	-		1885	20000
	1866	Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск		1886	Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
	2021	274918,7		2041	274918,7
n	2022	113714	n	2042	295062,9 <***********>
	2023	-		2043	-
	2025	проектные и изыскательские работы		2045	проектные и изыскательские работы
n	2026	2018 год	n	2046	2019 год
	2027	1835,4		2047	1835,4
	2033	1835,4		2053	1835,4
n			n	2054	1835,4 <***********>
	2034	-		2055	-
n	2035	-	n
	2036	строительство		2056	строительство
n	2037	2019 год	n	2057	2020 год
	2038	7780		2058	7780
	2045	273083,3		2065	273083,3
n	2046	113714	n	2066	293227,5 <***********>
	2047	-		2067	-
	2076	16900		2096	16900
n	2077	-	n
	2078	-
	2079	-
	2080	-
	2081	-
	2082	-
	2083	-
	2084	Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск		2097	Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
	2158	52.		2171	52.
n	2159	Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	n	2172	Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
	2160	2014 год		2173	2014 год
	2233	строительство		2246	строительство
n	2234	2019 год	n	2247	2020 год
	2235	1918		2248	1918
	2246	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего		2259	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
n	2247	58056 <*********>	n	2260	55532 <*********>
	2248	-		2261	-
	2254	25000		2267	25000
n	2255	30456	n	2268	27932
	2256	в том числе:		2269	в том числе:
	2269	2020 год		2282	2020 год
n	2270	800	n	2283	798,5
	2271	55456		2284	52932
	2272	-		2285	-
	2278	25000		2291	25000
n	2279	30456	n	2292	27932
	2280	Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск		2293	Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
	2282	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего		2295	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
n	2283	84749 <*********>	n	2296	3970 <*********>
	2284	-		2297	-
	2288	3176 <****>		2301	3176 <****>
n	2289	47830	n	2302	47830 <************>
	2290	32949		2303	-
	2291	-		2304	-
	2304	строительство		2317	строительство
n	2305	2019 год	n	2318	2017 год
	2306	1057,92		2319	1057,92
n	2307	80779	n
	2308	-		2320	-
	2312	-		2324	-
n	2313	47830	n	2325	-
	2314	32949		2326	47830 <************>
				2327	-
	2315	-		2328	-
	2325	35000		2338	35000
n	2326	32679	n	2339	67679 <***********>
	2327	-		2340	-
	2340	строительство		2353	строительство
n	2341	2019 год	n	2354	2020 год
	2342	1491,8		2355	1491,8
	2343	67679		2356	67679
n	2344	-	n
	2345	-
	2346	-
	2347	-
	2348	-
	2349	35000		2357	35000
n	2350	32679	n	2358	67679 <***********>
	2351	-		2359	-
	2361	96292		2369	96292
n	2362	99644	n	2370	171414,2 <***********>
	2363	113708		2371	113708
	2385	96292		2393	96292
n	2386	99644	n	2394	171414,2 <***********>
	2387	113708		2395	113708
	2403	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего		2411	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
n	2404	114205 <*********>	n	2412	95600 <*********>
	2405	-		2413	-
	2411	50000		2419	50000
n	2412	60224	n	2420	41619
	2413	в том числе:		2421	в том числе:
	2427	1416		2435	1416
n	2428	110224	n	2436	91619
	2429	-		2437	-
	2435	50000		2443	50000
n	2436	60224	n	2444	41619
	2437	62.		2445	62.
	2438	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего		2446	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
n	2439	99775 <*********>	n	2447	81436 <*********>
	2440	-		2448	-
	2446	50000		2454	50000
n	2447	46317	n	2455	27978
	2448	в том числе:		2456	в том числе:
	2461	2020 год		2469	2020 год
n	2462	1240	n	2470	1242
	2463	96317		2471	77978
	2464	-		2472	-
	2470	50000		2478	50000
n	2471	46317	n	2479	27978
	2472	63.		2480	63.
	2482	32770		2490	32770
n	2483	в том числе:	n	2491	в том числе
	2484	проектные и изыскательские работы		2492	проектные и изыскательские работы
	2506	32770		2514	32770
n	2507	Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань	n
	2508	64.		2515	64.
	2515	216826		2522	216826
n	2516	145776 <*****>	n	2523	145776 <***> <**********>
	2517	-		2524	-
	2539	216826		2546	216826
n	2540	145776 <*****>	n	2547	145776 <***> <**********>
	2541	-		2548	-
	2578	66.		2585	66.
n	2579	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего	n	2586	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан -
				2587	всего
	2580	78098 <*********>		2588	78098 <*********>
	2585	-		2593	-
n	2586	75554	n	2594	75554 <************>
	2587	-		2595	56603,7 <***********>
	2588	-		2596	-
	2609	-		2617	-
n	2610	75554	n	2618	75554 <************>
	2611	-		2619	56603,7 <***********>
	2612	-		2620	-
	2640	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего		2648	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего
n	2641	124035,1 <*********>	n	2649	74035,1 <*********>
	2642	-		2650	-
	2645	3925		2653	3925
n	2646	1483,3 <**> <****>	n	2654	1483,3
	2647	70000		2655	70000 <************>
	2648	50183		2656	50183
n	2649	-	n	2657	20000
	2650	в том числе:		2658	в том числе:
	2657	3925		2665	3925
n	2658	1483,3 <**> <****>	n	2666	1483,3
	2659	-		2667	-
	2662	реконструкция		2670	реконструкция
n	2663	2019 год	n	2671	2021 год
	2664	2040,1		2672	2040,1
n	2665	120183	n	2673	70183
	2666	-		2674	-
	2670	-		2678	-
n	2671	70000	n	2679	70000 <************>
	2672	50183		2680	50183
n	2673	-	n	2681	20000
	2674	69.		2682	69.
	2694	1806,3		2702	1806,3
n	2695	806,2 <****>	n	2703	1806,2 <****>
	2696	52500		2704	52500 <************>
	2697	55836		2705	107142,3 <***********>
	2698	-		2706	-
	2711	реконструкция		2719	реконструкция
n	2712	2019 год	n	2720	2020 год
	2713	3300		2721	3300
	2719	-		2727	-
n	2720	52500	n	2728	52500 <************>
	2721	55836		2729	107142,3 <***********>
	2722	-		2730	-
	2732	22333		2740	22333
n	2733	38480	n	2741	44111,1 <***********>
	2734	-		2742	-
	2747	реконструкция		2755	реконструкция
n	2748	2019 год	n	2756	2020 год
	2749	1482,7		2757	1482,7
	2756	22333		2764	22333
n	2757	38480	n	2765	44111,1 <***********>
	2758	-		2766	-
	2821	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего		2829	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
n	2822	211457 <***********>	n	2830	211457 <*********>
	2823	1783		2831	1783
	2828	136903,1 <*****>		2836	136903,1 <*****>
n	2829	69507	n	2837	105123,6 <***********>
	2830	-		2838	-
	2843	строительство		2851	строительство
n	2844	2019 год	n	2852	2020 год
	2845	2826,51		2853	2826,51
	2852	136903,1 <*****>		2860	136903,1 <*****>
n	2853	69507	n	2861	105123,6 <***********>
	2854	-		2862	-
	2916	77.		2924	77.
n	2917	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, <********> - всего	n	2925	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <********>, - всего
	2918	36255 <*********>		2926	36255 <*********>
	2924	17292		2932	17292
n	2925	17407	n	2933	34699 <***********>
	2926	-		2934	-
	2939	строительство		2947	строительство
n	2940	2019 год	n	2948	2020 год
	2941	841,7		2949	841,7
	2948	17292		2956	17292
n	2949	17407	n	2957	34699 <***********>
	2950	-		2958	-
	2978	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего		2986	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
n	2979	203303,6 <*********>	n	2987	133303,6 <*********>
	2980	-		2988	-
	2986	99727		2994	99727
n	2987	-	n	2995	30000
	2988	в том числе:		2996	в том числе:
n			n	2997	<************>
	2989	проектные и изыскательские работы		2998	проектные и изыскательские работы
	3000	строительство		3009	строительство
n	3001	2019 год	n	3010	2021 год
	3002	4300		3011	4300
n	3003	199727	n	3012	129727
	3004	-		3013	-
	3008	-		3017	-
n	3009	100000	n	3018	100000 <************>
	3010	99727		3019	99727
n	3011	-	n	3020	30000
	3012	Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк		3021	Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
	3039	2016 год		3048	2016 год
n	3040	11060,7	n	3049	110
	3041	300000		3050	300000
	3048	-		3057	-
n			n	3058	-
				3059	60,7
	3049	Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан		3060	Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
	3051	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда		3062	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
n	3052	2013 год	n	3063	2016 год
	3053	182,1
	3054	7000
	3055	7000
	3056	-		3064	-
n			n	3065	300000
	3057	-		3066	-
	3058	-		3067	-
n			n	3068	-
				3069	300000
	3059	-		3070	-
	3128	52480		3139	52480
n	3129	46098	n	3140	83050,6 <***********>
	3130	-		3141	-
	3143	строительство		3154	строительство
n	3144	2019 год	n	3155	2020 год
	3145	2391,29		3156	2391,29
	3152	52480		3163	52480
n	3153	46098	n	3164	83050,6 <***********>
	3154	-		3165	-
n	3155	Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков	n
	3156	88.		3166	88.
	3157	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего		3167	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
n	3158	251077,8 <*********>	n	3168	230489,8 <*********>
	3159	-		3169	-
	3165	100000		3175	100000
n	3166	140722	n	3176	120134
	3167	в том числе:
	3168	проектные и изыскательские работы
	3169	2017 год
	3170	10355,8
	3171	-
	3172	-
	3173	-
	3174	10355,8
	3175	10355,7 <**> <****>
	3176	-
	3177	-
	3178	-
	3179	строительство
	3180	2020 год
	3181	3100
	3182	240722
	3183	-
	3184	-
	3185	-
	3186	-
	3187	-
	3188	-
	3189	100000
	3190	140722
	3191	89.		3177	89.
	3192	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего		3178	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
n	3193	106676,9 <*********>	n	3179	92044,4 <*********>
	3194	-		3180	-
	3200	50000		3186	50000
n	3201	54105	n	3187	40294
	3202	в том числе:		3188	в том числе:
	3215	2020 год		3201	2020 год
n	3216	1200	n	3202	1199,3
	3217	104105		3203	90294
	3218	-		3204	-
	3224	50000		3210	50000
n	3225	54105	n	3211	40294
	3226	Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань		3212	Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
	3228	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего		3214	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
n	3229	47175,6 <*********>	n	3215	44635,6 <*********>
	3230	-		3216	-
	3236	20000		3222	20000
n	3237	25775	n	3223	23235
	3238	в том числе:		3224	в том числе:
	3251	2020 год		3237	2020 год
n	3252	640	n	3238	1030
	3253	45775		3239	43235
	3254	-		3240	-
	3260	20000		3246	20000
n	3261	25775	n	3247	23235
	3262	91.		3248	91.
	3270	30726		3256	30726
n	3271	35362	n	3257	58246,3 <***********>
	3272	-		3258	-
	3285	строительство		3271	строительство
n	3286	2019 год	n	3272	2020 год
	3287	1312,65		3273	1312,65
	3294	30726		3280	30726
n	3295	35362	n	3281	58246,3 <***********>
	3296	-		3282	-
	3298	92.		3284	92.
n	3299	Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего	n	3285	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
	3300	372902 <*********>		3286	372902 <*********>
	3306	254412,1 <*****>		3292	254412,1 <*****>
n	3307	-	n	3293	10622 <***********>
	3308	-		3294	-
	3321	реконструкция		3307	реконструкция
n	3322	2018 год	n	3308	2019 год
	3323	9486,66		3309	9486,66
	3330	254412,1 <*****>		3316	254412,1 <*****>
n	3331	-	n	3317	10622 <***********>
	3332	-		3318	-
	3335	379475 <*********>		3321	379475 <*********>
n	3336	-	n
	3337	-		3322	-
	3343	171457		3328	171457
n			n	3329	109411
	3344	в том числе:		3330	в том числе:
	3347	8018		3333	8018
n	3348	-	n
	3349	-		3334	-
	3362	-		3347	-
n	3363	-	n
	3364	-
	3365	-
	3366	200000		3348	200000
	3367	171457		3349	171457
n			n	3350	-
	3368	Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов		3351	Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
	3376	4990 <****>		3359	4990 <****>
n	3377	59810	n	3360	59810 <************>
	3378	37567		3361	43214,7 <***********>
	3379	-		3362	-
	3392	строительство		3375	строительство
n	3393	2019 год	n	3376	2020 год
	3394	1756,5		3377	1756,5
	3400	-		3383	-
n	3401	59810	n	3384	59810 <************>
	3402	37567		3385	43214,7 <***********>
	3403	-		3386	-
	3421	800		3404	800
n	3422	- <*********>	n	3405	0 <*********>
	3423	-		3406	-
	3433	2017 год		3416	2017 год
n	3434	- <*********>	n	3417	0 <*********>
	3435	-		3418	-
	3506	5800		3489	5800
n	3507	- <*********>	n	3490	0 <*********>
	3508	-		3491	-
	3518	2017 год		3501	2017 год
n	3519	- <*********>	n	3502	0 <*********>
	3520	-		3503	-
	3539	-		3522	-
n	3540	-	n	3523	--
	3541	в том числе		3524	в том числе
	3552	-		3535	-
n	3553	Новосибирский областной суд, г. Новосибирск	n
	3554	101.		3536	101.
	3561	-		3543	-
n	3562	26568	n	3544	26568 <************>
	3563	800000		3545	817933,4 <***********>
	3564	600182		3546	600182
	3578	проектные и изыскательские работы		3560	проектные и изыскательские работы
n	3579	2018 год	n	3561	2019 год
	3580	28068		3562	28068
	3585	-		3567	-
n	3586	26568	n	3568	26568 <************>
	3587	-		3569	17933,4 <***********>
	3588	-		3570	-
	3602	102.		3584	102.
n	3603	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего	n	3585	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района,
				3586	ул. Шамонина, - всего
	3604	73412,3		3587	73412,3
	3625	-		3608	-
n	3626	103.	n	3609	103
	3627	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего		3610	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
	3633	-		3616	-
n			n	3617	5000 <************>
				3618	4990 <***********>
				3619	56524
				3620	в том числе:
				3621	проектные и изыскательские работы
				3622	2019 год
				3623	5200,6
				3624	-
				3625	-
				3626	-
	3634	5000		3627	5000
	3635	-		3628	-
n	3636	56524	n	3629	5000 <************>
	3637	в том числе:		3630	4990 <***********>
	3638	проектные и изыскательские работы
	3639	2018 год
	3640	5200,6
	3641	-
	3642	-
	3643	-
	3644	5000
	3645	-
	3646	5000
	3647	-
	3648	-		3631	-
	3660	56524		3643	56524
n	3661	Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь	n
	3662	104.		3644	104.
	3780	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего		3762	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
n	3781	631003 <*********>	n	3763	568577,1 <*********>
	3782	310000		3764	310000
	3786	3500 <******>		3768	3500 <******>
n			n	3769	5000 <************>
	3787	5000		3770	5000
n	3788	150000	n	3771	253577,1
	3789	166003
	3790	в том числе:		3772	в том числе:
	3803	проектные и изыскательские работы		3785	проектные и изыскательские работы
n	3804	2018 год	n	3786	2019 год
	3805	5000		3787	5000
	3810	3500 <******>		3792	3500 <******>
n			n	3793	5000 <************>
	3811	5000		3794	5000
	3812	-		3795	-
n	3813	-	n
	3814	реконструкция		3796	реконструкция
n	3815	2020 год	n	3797	2021 год
	3816	5842,4		3798	5842,4
n	3817	316003	n	3799	253577,1
	3818	-		3800	-
	3823	-		3805	-
n	3824	150000	n	3806	-
	3825	166003		3807	253577,1
	3826	Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь		3808	Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
	3878	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего		3860	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
n	3879	1456711 <*********>	n	3861	8000
				3862	33700
				3863	-
				3864	-
				3865	-
				3866	-
				3867	-
				3868	-
				3869	15500
				3870	18200
				3871	в том числе:
				3872	проектные и изыскательские работы
				3873	2019 год
				3874	10000
	3880	-		3875	-
	3885	10000		3880	10000
n	3886	500000	n	3881	10000 <***********>
	3887	946711
	3888	в том числе:
	3889	проектные и изыскательские работы
	3890	2018 год
	3891	10000
	3892	-
	3893	-
	3894	2000
	3895	8000
	3896	8000 <**> <****>
	3897	10000
	3898	-
	3899	-		3882	-
	3920	801640,1 <**> <****>		3903	801640,1 <**> <****>
n	3921	461112	n	3904	461112 <************>
	3922	-		3905	459659,5 <***********>
	3923	-		3906	-
	3933	801640,1 <**> <****>		3916	801640,1 <**> <****>
n	3934	461112	n	3917	461112 <************>
	3935	-		3918	459659,5 <***********>
	3936	-		3919	-
	3964	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего		3947	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
n	3965	780202,9 <*********>	n	3948	936657,2 <*********>
	3966	-		3949	-
	3972	263228,2		3955	263228,2
n	3973	494974,7	n	3956	651429
	3974	в том числе:		3957	в том числе:
	3986	строительство		3969	строительство
n	3987	2020 год	n	3970	2021 год
	3988	11200		3971	12716,8
	3989	758202,9		3972	914657,2
	3990	-		3973	-
	3996	263228,2		3979	263228,2
n	3997	494974,7	n	3980	651429
	3998	Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир		3981	Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
	4007	198087,3 <*****>		3990	198087,3 <*****>
n	4008	332885,1	n	3991	518008,2 <***********>
	4009	152215		3992	152215
n	4010	в том числе:	n
	4011	проектные и изыскательские работы		3993	проектные и изыскательские работы
	4031	185187,3		4013	185187,3
n	4032	332885,1	n	4014	518008,2 <***********>
	4033	152215		4015	152215
	4068	-		4050	-
n	4069	-	n
	4070	9900		4051	9900
	4085	121.		4066	121.
n	4086	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего	n	4067	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, 18260 ул. Ленина - 18260 ул. Просвещения, - всего
	4087	442061 <*********>		4068	442061 <*********>
	4093	200000		4074	200000
n	4094	213801	n	4075	395484,9 <***********>
	4095	18260		4076	18260
	4117	200000		4098	200000
n	4118	213801	n	4099	395484,9 <***********>
	4119	18260		4100	18260
	4129	260622,1		4110	260622,1
n	4130	584622	n	4111	845244,1 <***********>
	4131	428461		4112	428461
	4153	260622,1		4134	260622,1
n	4154	584622	n	4135	845244,1 <***********>
	4155	428461		4136	428461
n	4156	Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите	n
	4157	123.		4137	123.
	4165	250000		4145	250000
n	4166	100000	n	4146	349850,4 <***********>
	4167	24957		4147	24957
	4189	250000		4169	250000
n	4190	100000	n	4170	349850,4 <***********>
	4191	24957		4171	24957
	4194	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего		4174	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
n	4195	811018,3	n	4175	801818,3
	4196	-		4176	-
	4201	10700		4181	10700
n	4202	46060	n	4182	47560 <***********>
	4203	754258,3		4183	754258,3
	4206	2019 год		4186	2019 год
n	4207	23700	n	4187	14500
	4208	-		4188	-
	4213	10700		4193	10700
n	4214	13000	n	4194	14500 <***********>
	4215	-		4195	-
	4229	125.		4209	125.
n	4230	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего	n	4210	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
	4231	9600		4211	801818,3
	4232	40200
	4233	-		4212	-
	4237	-		4216	-
n	4238	-	n	4217	10700
	4239	20000		4218	47560 <***********>
	4240	20200		4219	754258,3
	4241	в том числе		4220	в том числе:
	4242	проектные и изыскательские работы		4221	проектные и изыскательские работы
n			n	4222	2019 год
				4223	14500
				4224	-
				4225	-
				4226	-
				4227	-
				4228	-
				4229	10700
				4230	14500 <***********>
				4231	-
				4232	строительство
	4243	2020 год		4233	2020 год
n	4244	40200	n	4234	5600
				4235	787318,3
	4245	-		4236	-
	4250	-		4241	-
n	4251	20000	n	4242	33060
	4252	20200		4243	754258,3
	4253	Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан		4244	Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
	4279	127.		4270	127.
n	4280	Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего	n	4271	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
	4281	2600
	4282	11900		4272	11900
	4293	2020 год		4283	2020 год
n			n	4284	1664
	4294	11900		4285	11900
	4314	-		4305	-
n	4315	в том числе	n	4306	в том числе:
	4316	строительство		4307	строительство
	4343	130.		4334	130.
n	4344	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего	n	4335	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
	4345	3680		4336	3680
	4393	-		4384	-
n	4394	Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард	n
	4395	133.		4385	133.
	4402	156057,5 <**> <****>		4392	156057,5 <**> <****>
n	4403	86420,4 <*****>	n	4393	86420,4 <***> <**********>
	4404	-		4394	-
	4418	строительство		4408	строительство
n	4419	2019 год	n	4409	2018 год
	4420	1995,6		4410	1995,6
	4426	156057,5 <**> <****>		4416	156057,5 <**> <****>
n	4427	86420,4 <*****>	n	4417	86420,4 <***> <**********>
	4428	-		4418	-
	4431	134.		4421	134.
n	4432	Строительство здания Нюксенского районного суда - всего	n	4422	Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего
	4433	32819		4423	32819
	4437	30512		4427	30512
n	4438	-	n
	4439	-		4428	-
	4509	200000		4498	200000
n	4510	120000	n	4499	304419,8 <***********>
	4511	15288		4500	15288
	4533	200000		4522	200000
n	4534	120000	n	4523	304419,8 <***********>
	4535	15288		4524	15288
	4569	-		4558	-
n	4570	-	n
	4571	138.		4559	138.
	4592	-		4580	-
n	4593	-	n
	4594	строительство		4581	строительство
	4614	77209		4601	77209
n	4615	108712	n	4602	108712 <************>
	4616	-		4603	46851,7 <***********>
	4617	-		4604	-
	4642	реконструкция		4629	реконструкция
n	4643	2018 год	n	4630	2020 год
	4644	5793,36		4631	5793,36
	4650	77209		4637	77209
n	4651	108712	n	4638	108712 <************>
				4639	46851,7 <***********>
	4652	-		4640	-
n	4653	-	n	4641	Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <*************>
	4654	Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
	4655	140.		4642	140.
	4663	550796		4650	550796
n	4664	340839,7	n	4651	819366,9 <***********>
	4665	500465		4652	500465
	4687	550796		4674	550796
n	4688	340839,7	n	4675	819366,9 <***********>
	4689	500465		4676	500465
	4692	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего		4679	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
n	4693	383950 <*********>	n	4680	1432490,7 <*********>
	4694	-		4681	-
	4696	-		4683	-
n	4697	9308	n	4684	3167
	4698	14764 <******>		4685	37223 <******>
	4699	196786		4686	550796
	4700	121110		4687	819366,9 <***********>
	4701	41982		4688	500465
	4702	в том числе:		4689	в том числе:
	4704	2017 год		4691	2017 год
n	4705	24072	n	4692	40390
	4706	-		4693	-
	4708	-		4695	-
n	4709	9308	n	4696	3167
	4710	14764 <******>		4697	37223 <******>
	4711	-		4698	-
	4715	2020 год		4702	2020 год
n	4716	2177	n	4703	14453
	4717	359878		4704	1392100,7
	4718	-		4705	-
	4722	-		4709	-
n	4723	196786	n	4710	550796
	4724	121110		4711	819366,9 <***********>
	4725	41982		4712	500465
	4726	Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань		4713	Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
	4749	-		4736	-
n	4750	-	n
	4751	Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск		4737	Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
	4753	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего		4739	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
n	4754	11023	n
	4755	-
	4756	-
	4757	-
	4758	-
	4759	-
	4760	-
	4761	11023
	4762	-
	4763	в том числе		4740	в том числе
	4764	проектные и изыскательские работы		4741	проектные и изыскательские работы
n	4765	2019 год	n	4742	2017 год
	4766	11023		4743	14260,9
				4744	1562000
	4767	-		4745	-
	4772	-		4750	-
n	4773	11023	n	4751	-
	4774	-		4752	-
	4775	Итого		4753	Итого
n	4776	53808423 <**********>	n	4754	53808260,9 <**********>
	4777	5581920		4755	5581920
	4782	9942496,9 <*****>		4760	9942496,9 <*****>
n	4783	8276300	n	4761	13702229 <***********>
	4784	8306100		4762	8306100
	4786	проектные и изыскательские работы		4764	проектные и изыскательские работы
n	4787	1369049	n	4765	1369049 <**********>
	4788	90326,8		4766	90326,8
	4793	122618,7 <*****>		4771	122618,7 <*****>
n	4794	132100	n	4772	203754,3 <***********>
	4795	108200		4773	108200
n			n	4774	публичный технологический и ценовой аудит
				4775	122,5
				4776	-
				4777	-
				4778	-
				4779	-
				4780	-
				4781	-
				4782	122,5
				4783	-
	4796	строительство, реконструкция, приобретение		4784	строительство, реконструкция, приобретение
n	4797	52439374	n	4785	52439089,4 <**********>
	4798	5491593,2		4786	5491593,2
	4803	9819878,2 <*****>		4791	9819878,2 <*****>
n	4804	8144200	n	4792	13498352,2 <***********>
	4805	8197900		4793	8197900
	4816	на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;		4804	на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
n	4817	на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;	n	4805	на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
	4818	не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:		4806	Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
	4819	строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;		4807	строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
	4820	строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;		4808	строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
	4821	строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;		4809	строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
	4822	строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей.		4810	строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
	4823	<***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:		4811	<***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
	4867	на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;		4855	на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
n	4868	на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;	n	4856	на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;
	4869	на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;		4857	на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
	4899	на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;		4887	на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
n	4900	на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.	n	4888	на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
	4901	<******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:		4889	<******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
	4912	строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;		4900	строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
n	4913	строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей;	n	4901	строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
	4914	строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;		4902	строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
	4915	строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;		4903	строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
n	4916	строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей;	n	4904	строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
	4917	строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;		4905	строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
	4918	реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;		4906	реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
n	4919	строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;	n	4907	строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
	4920	строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;		4908	строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
n	4921	строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;	n	4909	строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
	4922	строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;		4910	строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
	4923	строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;		4911	строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
n	4924	строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;	n	4912	строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
	4925	строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;		4913	строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
	4928	строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;		4916	строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
n	4929	строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;	n	4917	строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
	4930	строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;		4918	строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
n	4931	реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;	n	4919	реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
	4932	реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;		4920	реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
	4933	строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;		4921	строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
n	4934	реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;	n	4922	реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
	4935	реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;		4923	реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
	4938	комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.		4926	комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
n	4939	<*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:	n	4927	<*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:
	4940	строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;		4928	строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
	4941	строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.		4929	строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
n	4942	<********> В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.	n	4930	<********> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
	4943	<*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.		4931	<*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
	4944	<**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета.		4932	<**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета.
n			n	4933	<***********> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
				4934	строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
				4935	строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
				4936	строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
				4937	строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
				4938	дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
				4939	строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
				4940	строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
				4941	строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
				4942	строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
				4943	реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
				4944	строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
				4945	строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
				4946	строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
				4947	строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
				4948	реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
				4949	строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
				4950	строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
				4951	строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
				4952	реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
				4953	строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
				4954	строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
				4955	строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей
				4956	строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
				4957	реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
				4958	реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
				4959	строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
				4960	строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
				4961	строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
				4962	приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
				4963	строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
				4964	строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
				4965	строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
				4966	приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
				4967	строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
				4968	строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
				4969	строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
				4970	реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
				4971	строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
				4972	строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
				4973	строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
				4974	строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
				4975	комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
				4976	<************> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
				4977	строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
				4978	строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
				4979	приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
				4980	строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
				4981	строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
				4982	реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
				4983	дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
				4984	реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
				4985	строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
				4986	строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
				4987	строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей.
				4988	приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
				4989	строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
				4990	строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
				4991	строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
				4992	строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
				4993	приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
				4994	реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
				4995	<*************> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
				4996	<**************> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
	4945	Приложение N 5 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		4997	Приложение N 5 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
	5000	Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего		5052	Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего
n	5001	1100,14	n	5053	2206,8
	5002	68455,3		5054	7189,3
	5003	5223,9		5055	5392
	5004	1797,3 <**>		5056	1797,3 <**>
n	5005	61222,3	n	5057	1159,3
	5006	57814 <***>		5058	-
	5007	-		5059	-
	5065	1578,6		5117	1578,6
n	5066	137857,6	n	5118	137807,4
	5067	-		5119	-
	5077	Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург		5129	Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург
n			n	5130	2018 год
	5078	1609,5		5131	1609,5
n	5079	125000	n	5132	0
	5080	-		5133	-
	5092	1911,6		5145	1911,6
n	5093	76960	n	5146	0
	5094	-		5147	-
	5104	Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего		5157	Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего
n			n	5158	2018 год
	5105	702,8		5159	702,8
n	5106	84798,8	n	5160	0
	5107	-		5161	-
	5112	65015 <********>		5166	65015 <********>
n	5113	1100	n	5167	-
	5114	18683,8		5168	-
	5115	в том числе:		5169	в том числе
	5116	приобретение		5170	приобретение
	5118	702,8		5172	702,8
n	5119	65015	n	5173	0
	5120	-		5174	-
	5127	-		5181	-
n	5128	проектные и изыскательские работы	n
	5129	2019 год
	5130	-
	5131	1100
	5132	-
	5133	-
	5134	-
	5135	-
	5136	-
	5137	-
	5138	1100
	5139	-
	5140	реконструкция
	5141	2020 год
	5142	702,8
	5143	18683,8
	5144	-
	5145	-
	5146	-
	5147	-
	5148	-
	5149	-
	5150	-
	5151	18683,8
	5152	Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации		5182	Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
	5181	1812		5211	1812
n	5182	154067,82	n	5212	154884,12
	5183	-		5213	-
	5189	-		5219	-
n	5190	-	n	5220	49014,6
	5191	в том числе:		5221	в том числе:
	5202	-		5232	-
n			n	5233	-
	5203	проектные и изыскательские работы		5234	проектные и изыскательские работы
	5213	-		5244	-
n			n	5245	-
	5214	реконструкция		5246	реконструкция
n	5215	2019 год	n	5247	2020 год
	5216	1812		5248	1812
n	5217	48197,7	n	5249	49014
	5218	-		5250	-
	5222	-		5254	-
n	5223	48197,7	n	5255	48197,7 <**********>
	5224	-		5256	-
n			n	5257	49014,6
	5225	Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации		5258	Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
	5227	Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего		5260	Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего
n			n	5261	2018
	5228	988,4		5262	988,4
n	5229	30610,2	n	5263	0,0
	5230	-		5264	-
	5234	-		5268	-
n	5235	2831,93	n	5269	2831,93 <**********>
	5236	-		5270	-
n	5237	27778,27	n	5271	-
	5238	в том числе:		5272	в том числе
	5239	проектные и изыскательские работы		5273	проектные и изыскательские работы
n	5240	2019 год	n	5274	2018 год
				5275	0,0
	5241	-		5276	-
n	5242	2831,93	n
	5243	-		5277	-
	5246	-		5280	-
n			n	5281	2831,93 <**********>
	5247	-		5282	-
n	5248	2831,93	n
	5249	-		5283	-
n	5250	-	n
	5251	реконструкция
	5252	2020 год
	5253	988,4
	5254	27778,27
	5255	-
	5256	-
	5257	-
	5258	-
	5259	-
	5260	-
	5261	-
	5262	27778,27
	5263	Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации		5284	Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
	5265	Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград		5286	Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград
n			n	5287	2019 год
	5266	266,1		5288	266,1
	5272	-		5294	-
n	5273	11387	n	5295	11387 <**********>
	5274	-		5296	11387 <***********>
	5275	-		5297	-
	5278	Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул		5300	Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул
n	5279	2018 год	n	5301	2020 год
	5280	944,6		5302	933,6
	5281	39310		5303	39251
	5282	-		5304	-
	5286	-		5308	-
n	5287	39310	n	5309	39310 <**********>
	5288	-		5310	-
n	5289	-	n	5311	39251
	5290	Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации		5312	Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
	5307	1030		5329	1030
n	5308	29149,83	n	5330	0
	5309	-		5331	-
	5313	-		5335	-
n	5314	1512,47	n	5336	1512,47 <**********>
	5315	987,53		5337	-
	5316	26649,83		5338	-
	5317	в том числе:		5339	в том числе
	5318	проектные и изыскательские работы		5340	проектные и изыскательские работы
	5320	-		5342	-
n	5321	2500	n	5343	0,0
	5322	-		5344	-
	5326	-		5348	-
n	5327	1512,47	n	5349	1512,47 <**********>
	5328	987,53
	5329	-		5350	-
n	5330	реконструкция	n
	5331	2020 год
	5332	1030,2
	5333	26649,83
	5334	-		5351	-
n	5335	-	n
	5336	-
	5337	-
	5338	-
	5339	-
	5340	-
	5341	26649,83
	5342	Итого		5352	Итого
n	5343	1433002,63	n	5353	1446068,8
	5344	38070,5		5354	38070,5
	5349	374014,1 <*********>		5359	374014,1 <*********>
n	5350	48348,53	n	5360	57648 <***********>
	5351	73111,9		5361	88265,6
	5352	в том числе:		5362	в том числе:
	5353	проектные и изыскательские работы		5363	проектные и изыскательские работы
n	5354	60559,23	n	5364	58471,7
	5355	38070,5		5365	38070,5
	5360	8144,4 <*********>		5370	8144,4 <*********>
n	5361	2087,53	n
	5362	-		5371	-
n	5363	81	n	5372	-
	5364	строительство, реконструкция, приобретение		5373	строительство, реконструкция, приобретение
n	5365	1372443,4	n	5374	1387597,1
	5366	-		5375	-
	5371	365869,7 <********>		5380	365869,7 <********>
n	5372	46261	n	5381	57648 <***********>
	5373	73111,9 <******>		5382	88265,6
	5374	81
	5375	--------------------------------		5383	--------------------------------
n	5376	<*> С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в размере 338513,1 тыс. рублей.	n	5384	<*> С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.
	5377	<**> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в размере 1159,3 тыс. рублей.		5385	<**> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в объеме 1159,3 тыс. рублей.
	5378	<***> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в размере 142539,7 тыс. рублей.		5386	<***> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в объеме 142539,7 тыс. рублей.
	5379	<****> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в размере 1900 тыс. рублей.		5387	<****> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в объеме 1900 тыс. рублей.
	5380	<*****> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в размере 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды 189831,7 тыс. рублей.		5388	<*****> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в объеме 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды 189831,7 тыс. рублей.
	5381	<******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам 2030 тыс. рублей.		5389	<******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам - 2030 тыс. рублей.
	5382	<*******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.		5390	<*******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.
	5383	<********> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в размере 225727 тыс. рублей, в том числе:		5391	<********> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в объеме 225727 тыс. рублей, в том числе:
	5384	на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;		5392	на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;
	5387	<*********> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в объеме 3800 тыс. рублей.		5395	<*********> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в объеме 3800 тыс. рублей.
n			n	5396	<**********> Бюджетные ассигнования в объеме 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе:
				5397	на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (125000 тыс. рублей);
				5398	на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь (76960 тыс. рублей);
				5399	на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск (65015 тыс. рублей);
				5400	на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей);
				5401	на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей);
				5402	на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей);
				5403	на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей);
				5404	на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей).
				5405	<***********> Бюджетные ассигнования в объеме 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году.
	5388	Приложение N 6 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		5406	Приложение N 6 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
	5406	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут		5424	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут
n	5407	2020 год	n	5425	2016 год <********>
	5408	2206		5426	2206
n	5409	154059,7	n	5427	37582,3 <*********>
	5410	50000 <**>		5428	50000 <**>
	5415	-		5433	-
n	5416	45050,8	n	5434	-
	5417	72926,6		5435	-
	5418	Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике		5436	Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике
	5447	4.		5465	4.
n	5448	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего	n	5466	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
	5449	-		5467	-
n	5450	232739,8 <*>	n	5468	240535,5 <*>
	5451	-		5469	-
	5456	79006,5		5474	79006,5
n	5457	-	n	5475	41021,5 <****>
	5458	-		5476	-
	5472	строительство		5490	строительство
n	5473	2018 год	n	5491	2020 год
	5474	4100		5492	4100
n	5475	228039,8	n	5493	235835,5 <**********>
	5476	-		5494	-
	5478	-		5496	-
n	5479	91988,0	n	5497	91988
	5480	82720,6 <***>		5498	82720,6 <***>
n	5481	79006,5 <****>	n	5499	79006,5 <***>
	5482	-		5500	41021,5 <****>
	5483	-		5501	-
	5486	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего		5504	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего
n	5487	-	n	5505	201305,2
	5488	198402,8
	5489	-
	5490	-
	5491	-
	5492	3150		5506	3150
	5494	90429		5508	90429
n	5495	104823,8	n	5509	155842,1
	5496	-		5510	5793,3
	5497	в том числе:		5511	в том числе:
	5510	строительство		5524	строительство
n	5511	2019 год	n	5525	2020 год
	5512	3700		5526	3700
n	5513	195252,8	n	5527	198155,2 <**********>
	5514	-		5528	-
	5518	-		5532	-
n	5519	90429	n	5533	90429 <***>
	5520	104823,8		5534	155842,1 <**> <**********>
	5521	-		5535	5793,3
	5522	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия		5536	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
	5602	-		5616	-
n	5603	120236,8	n	5617	3555,1
	5604	-		5618	-
	5625	строительство		5639	строительство
n	5626	2018 год	n	5640	2018 год <********>
	5627	2150		5641	2150
n	5628	117701,1	n	5642	1019,4
	5629	-		5643	-
	5633	71350 <***>		5647	71350 <***>
n	5634	116828,9 <*>, <**>	n	5648	116828,9 <*> <**>
	5635	-		5649	-
	5640	-		5654	-
n	5641	297642,1 <*>	n	5655	62932,5
	5642	-		5656	-
	5647	43051,3		5661	43051,3
n	5648	77770	n	5662	797,7
	5649	70764,2		5663	-
	5650	в том числе:		5664	в том числе:
	5663	строительство		5677	строительство
n	5664	2021 год	n	5678	2018 год <********>
	5665	5734,7		5679	5734,7
n	5666	289712,1 <*****>	n	5680	55002,5 <*> <*********>
	5667	-		5681	-
	5671	83850 <***>		5685	83850 <***>
n	5672	43051,3 <*>, <**>	n	5686	43051,3 <*> <**>
	5673	77770		5687	797,7 <**> <**********>
	5674	70764,2		5688	-
	5675	Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области		5689	Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
	5696	13.		5710	13.
n	5697	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике,	n	5711	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
	5698	г. Черкесск, - всего
	5699	-		5712	-
n	5700	205900	n	5713	208784
	5701	-		5714	-
	5706	65900		5719	65900
n	5707	60000	n	5720	100475,9
	5708	80000		5721	81281,4
	5709	в том числе:		5722	в том числе:
	5724	4414,5		5737	4414,5
n	5725	200000	n	5738	202884 <**********>
	5726	-		5739	-
	5730	-		5743	-
n	5731	60000	n	5744	60000 <***>
	5732	60000		5745	100475,9 <****>
	5733	80000		5746	81281,4
	5734	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия		5747	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия
	5828	Исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2017 N 1555		5841	Исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2017 N 1555
n			n	5842	Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
				5843	19.
				5844	Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань
				5845	2019
				5846	2218,9
				5847	77082,7
				5848	-
				5849	-
				5850	-
				5851	-
				5852	-
				5853	-
				5854	77082,7
				5855	-
	5829	Итого:		5856	Итого:
n	5830	2201194,1	n	5857	2018124,3
	5831	294380		5858	294380
	5836	395215,7		5863	395215,7
n	5837	293155	n	5864	380730,3
	5838	293155		5865	156538,9
	5839	в том числе:		5866	в том числе:
	5850	строительство, реконструкция, приобретение		5877	строительство, реконструкция, приобретение
n	5851	2155077,9	n	5878	1983654,3
	5852	294380		5879	294380
	5857	389315,7		5884	389315,7
n	5858	287644,6	n	5885	375219,9
	5859	293155		5886	156538,9
	5860	--------------------------------		5887	--------------------------------
	5863	<***> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:		5890	<***> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
n	5864	за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:	n	5891	за 2015 год в объеме 197474,1 тыс. рублей, из них:
	5865	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;		5892	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в объеме 36507,8 тыс. рублей;
	5866	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;		5893	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 6500 тыс. рублей;
	5867	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;		5894	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
n	5868	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;	n	5895	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 70530,5 тыс. рублей;
	5869	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел в размере 28043,7 тыс. рублей;		5896	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел в объеме 28043,7 тыс. рублей;
	5870	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в размере 677,6 тыс. рублей;		5897	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в объеме 677,6 тыс. рублей;
	5871	за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:		5898	за 2016 год в объеме 116362,4 тыс. рублей, из них:
	5872	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;		5899	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 113212,4 тыс. рублей;
	5873	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;		5900	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 3150 тыс. рублей;
	5874	за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:		5901	за 2017 год в объеме 156477,7 тыс. рублей, из них:
	5875	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;		5902	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18562,2 тыс. рублей;
	5876	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;		5903	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 70477,8 тыс. рублей;
	5877	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;		5904	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 61437,7 тыс. рублей;
	5878	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;		5905	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 6000 тыс. рублей;
	5879	за 2018 год в размере 13168,7 тыс. рублей, из них:		5906	за 2018 год в объеме 291500,4 тыс. рублей, из них:
	5880	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 1522,5 тыс. рублей;
	5881	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 300 тыс. рублей;
	5882	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 11346,2 тыс. рублей.		5907	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей;
				5908	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
				5909	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
				5910	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
				5911	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей;
				5912	за 2019 год в объеме 45050,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
	5883	<****> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:		5913	<****> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
n	5884	в 2015 году, в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:	n	5914	в 2015 году в объеме 59573,2 тыс. рублей, из них:
	5885	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;		5915	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 4700 тыс. рублей;
	5886	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;		5916	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в объеме 54196 тыс. рублей;
	5887	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в размере 677,2 тыс. рублей;		5917	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в объеме 677,2 тыс. рублей;
	5888	в 2016 году, в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;		5918	в 2016 году в объеме 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
	5889	в 2017 году, в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:		5919	в 2017 году в объеме 114090,1 тыс. рублей, из них:
	5890	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;		5920	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18561,7 тыс. рублей;
	5891	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;		5921	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 70477,8 тыс. рублей;
	5892	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;		5922	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 19150,6 тыс. рублей;
	5893	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей.		5923	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 5900 тыс. рублей;
				5924	в 2018 году в объеме 132626,1 тыс. рублей, из них:
				5925	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей,
				5926	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 53303,9 тыс. рублей,
				5927	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 110,4 тыс. рублей,
				5928	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей.
	5894	Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.		5929	Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.
	5896	<****> - <*****> Сноски исключены. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2018 N 1649.		5931	<****> - <*****> Сноски исключены. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2018 N 1649.
n			n	5932	<********> Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию.
				5933	<*********> С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".
				5934	<**********> В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства:
				5935	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 683 тыс. рублей,
				5936	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 2902,5 тыс. рублей,
				5937	на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 2884 тыс. рублей.
				5938	<***********> Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".
				5939	<************> Без учета фактического освоения лимитов бюджетных обязательств.
	5897	Приложение N 7 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		5940	Приложение N 7 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
	5910	Всего по Программе		5953	Всего по Программе
n	5911	80338,52 <*>	n	5954	80291,87 <*>
	5912	10000		5955	10000
	5917	12342,68 <*>		5960	12342,68 <*>
n	5918	10266,84	n	5961	15797,68 <*>
	5919	10279,45		5962	10279,44
	5920	в том числе:		5963	в том числе:
	5921	капитальные вложения (бюджетные инвестиции)		5964	капитальные вложения (бюджетные инвестиции)
n	5922	61400,96 <*>	n	5965	61192,76 <*>
	5923	6544,68		5966	6544,68
	5928	11006,92 <*>		5971	11006,92 <*>
n	5929	8913	n	5972	14422,51 <*>
	5930	8973,82		5973	8830,21
	5931	прочие нужды		5974	прочие нужды
n	5932	18937,56	n	5975	19099,11 <*>
	5933	3455,32		5976	3455,32
	5938	1335,76		5981	1335,76
n	5939	1353,84	n	5982	1375,17 <*>
	5940	1305,63		5983	1449,23
	5941	I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды)		5984	I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды)
	6013	Всего		6056	Всего
n	6014	62828,06 <*>	n	6057	62644,79 <*>
	6015	6971,99		6058	6971,99
	6020	11308,39 <*>		6063	11308,39 <*>
n	6021	9247,1	n	6064	14775,34 <*>
	6022	9259,44		6065	9122,82
	6023	Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)		6066	Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)
n	6024	57442,61 <*>	n	6067	57272,45 <*>
	6025	5914,37		6068	5914,37
	6030	10711,73 <*>		6073	10711,73 <*>
n	6031	8617,81	n	6074	14140,61 <*>
	6032	8672,37		6075	8550,91
	6033	в том числе:		6076	в том числе:
	6044	здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации		6087	здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
n	6045	50567,12 <*>	n	6088	50566,96 <*>
	6046	2340,62		6089	2340,62
	6051	9942,5 <*>		6094	9942,5 <*>
n	6052	8276,3	n	6095	13702,23 <> <**>
	6053	8306,1		6096	8306,1
	6054	здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации		6097	здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
n	6055	1433 <*>	n	6098	1446,07 <*>
	6056	38,07		6099	38,07
	6061	374,01 <*>		6104	374,01 <*>
n	6062	48,35	n	6105	57,65
	6063	73,11		6106	88,27
	6064	здания Федеральной службы судебных приставов		6107	здания Федеральной службы судебных приставов
n	6065	2201,19 <*>	n	6108	2018,12
	6066	294,38		6109	294,38
	6071	395,22 <*>		6114	395,22 <*>
n	6072	293,16	n	6115	380,73
	6073	293,16		6116	156,54
	6074	Обеспечение безопасности и охрана зданий федеральных судов (прочие нужды)		6117	обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
	6075	3076,5		6118	3076,46 <*>
	6076	362,63		6119	362,63
	6078	523,68 <*>		6121	523,68 <*>
n	6079	523,68 <*>	n	6122	523,77 <*>
	6080	523,58		6123	523,58
	6081	259,6		6124	259,6
n	6082	259,6	n	6125	262,95 <> <**>
	6083	259,6		6126	259,6
	6094	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации		6137	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
n	6095	2817,62	n	6138	2817,59 <*>
	6096	104,03		6139	104,03
	6097	363,81		6140	363,81
n	6098	523,63	n	6141	523,68
				6142	523,77
	6099	523,77 <*>		6143	523,58 <*>
	6100	523,58
	6101	259,6		6144	259,6
n	6102	259,6	n	6145	262,95 <> <**>
	6103	259,6		6146	259,6
	6114	Оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)		6157	Оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)
n	6115	2308,95	n	6158	2295,88
	6116	694,99		6159	694,99
	6121	337,06		6164	337,06
n	6122	369,69	n	6165	371,78
	6123	327,47		6166	312,31
	6124	III. Информатизация Федеральной и государственных судебно-экспертных службы судебных приставов учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды)		6167	III. Информатизация Федеральной и государственных судебно-экспертных службы судебных приставов учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды)
	6125	Всего		6168	Всего
n	6126	2089,16	n	6169	2225,78
	6127	307,85		6170	307,85
	6133	200,49		6176	200,49
n	6134	200,49	n	6177	337,1
	6135	Информатизация государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)		6178	Информатизация государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)
	6144	62		6187	62
n	6145	Информатизация Федеральной службы судебных приставов	n	6188	информатизация Федеральной службы судебных приставов
	6146	1226,96		6189	1363,57 <**>
	6147	170,15		6190	170,15
	6153	138,49		6196	138,49
n	6154	138,49	n	6197	275,1
	6155	IV. Приобретение жилья для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации		6198	IV. Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
	6156	Всего		6199	Всего
	6163	533,55		6206	533,55
n	6164	536,55	n	6207	539,15 <*>
	6165	556,22		6208	556,22
	6177	судьи (капитальные вложения)		6220	судьи (капитальные вложения)
n	6178	122,35	n	6221	84,31
	6179	13,01		6222	13,01
	6184	15,89		6227	15,89
n	6185	15,89	n	6228	-
	6186	22,15		6229	-
	6187	работники аппарата суда (прочие нужды)		6230	работники аппарата суда (прочие нужды)
	6196	87,27		6239	87,27
n			n	6240	судьи (прочие нужды)
				6241	38,04
				6242	-
				6243	-
				6244	-
				6245	-
				6246	-
				6247	-
				6248	15,89
				6249	22,15
	6197	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации		6250	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
	6245	443,8		6298	443,8
n	6246	446,8	n	6299	449,4 <*>
	6247	446,8		6300	446,8
	6256	279,3		6309	279,3
n	6257	279,3	n	6310	281,9 <*>
	6258	279,3		6311	279,3
	6310	--------------------------------		6363	--------------------------------
n	6311	<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.	n	6364	<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.
				6365	<**> Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет.
				6366	<***> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.
	6312	Приложение N 8 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		6367	Приложение N 8 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
	6324	Всего по Программе		6379	Всего по Программе
n	6325	80338,52 <*>	n	6380	80291,87 <*>
	6326	10000		6381	10000
	6331	12342,68 <*>		6386	12342,68 <*>
n	6332	10266,84	n	6387	15797,68 <*>
	6333	10279,45		6388	10279,44
	6334	из них:		6389	из них:
	6365	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации		6420	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
n	6366	67169,72 <*>	n	6421	67169,53 <*>
	6367	4267,01		6422	4267,01
	6372	10922 <*>		6427	10922 <*>
n	6373	9238,8	n	6428	14670,68 <> <*>
	6374	9238,8		6429	9238,8
	6392	773,07 <*>		6447	773,07 <*>
n	6393	480,04	n	6448	491,43 <*>
	6394	462,58		6449	462,58
	6395	ФССП России		6450	ФССП России
n	6396	3428,15 <*>	n	6451	3381,69
	6397	464,53		6452	464,53
	6402	531,26 <*>		6457	531,26 <*>
n			n	6458	519,22 <*>
	6403	431,65		6459	431,64
	6404	431,65
	6405	Государственные капитальные вложения - всего		6460	Государственные капитальные вложения - всего
n	6406	61400,96 <*>	n	6461	61192,76 <*>
	6407	6544,68		6462	6544,68
	6412	11006,92 <*>		6467	11006,92 <*>
n	6413	8913	n	6468	14422,51 <*>
	6414	8973,82		6469	8830,21
	6415	из них:		6470	из них:
	6416	Верховный Суд Российской Федерации		6471	Верховный Суд Российской Федерации
n	6417	122,35	n	6472	84,31
	6418	13,01		6473	13,01
	6423	15,89		6478	15,89
n	6424	15,89	n	6479	-
	6425	22,15		6480	-
	6426	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации		6481	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
	6436	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации		6491	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
n	6437	54123,82 <*>	n	6492	54123,66
	6438	2678,62		6493	2678,62
	6443	10221,8 <*>		6498	10221,8 <*>
n	6444	8555,6	n	6499	13984,13 <> <*>
	6445	8585,4		6500	8585,4
	6446	Минюст России		6501	Минюст России
n	6447	1433	n	6502	1446,07
	6448	38,07		6503	38,07
	6452	367,53 <*>		6507	367,53 <*>
n	6453	374,01	n	6508	374,01 <*>
	6454	48,35		6509	57,65 <*>
	6455	73,11		6510	88,27
	6456	ФССП России		6511	ФССП России
n	6457	2201,19 <*>	n	6512	2018,12
	6458	294,38		6513	294,38
	6462	274,32 <*>		6517	274,32 <*>
n	6463	395,22	n	6518	395,22 <*>
	6464	293,16		6519	380,73 <*>
	6465	293,16		6520	156,54
	6466	Прочие нужды - всего		6521	Прочие нужды - всего
n	6467	18937,56	n	6522	19099,11 <*>
	6468	3455,32		6523	3455,32
	6470	2399,05		6525	2399,05
n	6471	3161,48	n	6526	3161,48 <*>
	6472	3082,61		6527	3082,61
	6473	1335,76		6528	1335,76
n	6474	1353,84	n	6529	1375,17 <*>
	6475	1305,63		6530	1449,23
	6476	из них:		6531	из них:
	6487	Верховный Суд Российской Федерации		6542	Верховный Суд Российской Федерации
n	6488	651,3	n	6543	689,34
	6489	21,84		6544	21,84
	6494	100,46		6549	100,46
n	6495	100,46	n	6550	116,35
	6496	124,27		6551	146,42
	6497	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации		6552	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
	6507	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации		6562	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
n	6508	13045,9	n	6563	13045,87
	6509	1588,39		6564	1588,39
	6514	700,2		6569	700,2
n	6515	683,2	n	6570	686,55 <> <*>
	6516	653,4		6571	653,4
	6527	Минюст России		6582	Минюст России
n	6528	3171,15	n	6583	3158,08
	6529	832,69		6584	832,69
	6534	399,06		6589	399,06
n	6535	431,69	n	6590	433,78
	6536	389,47		6591	374,31
	6537	ФССП России		6592	ФССП России
n	6538	1226,96	n	6593	1363,57
	6539	170,15		6594	170,15
	6545	138,49		6600	138,49
n	6546	138,49	n	6601	275,1
	6547	--------------------------------		6602	--------------------------------
t	6548	<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.	t	6603	<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
				6604	<**> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
	6549	Приложение N 9 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"		6605	Приложение N 9 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"