Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 N 1840 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2019 г. N 1840
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424; N 52, ст. 8135; 2018, N 42, ст. 6458; N 53, ст. 8687).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
1. В паспорте:
а) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, дополнить абзацами следующего содержания:
"количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц);
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц);
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц);
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц);
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц);
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)";
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "80338,52", "61400,96" и "18937,56" заменить соответственно цифрами "80291,87", "61192,76" и "19099,11";
в) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, после слов "гражданской службы" дополнить словами "в Верховном Суде Российской Федерации,".
2. Абзац восемнадцатый раздела II после слов "нарастающим итогом" дополнить словами "или ежегодно", после слова "Методика" дополнить словами "сбора исходной информации и".
3. В абзаце пятом раздела III слова "статьей 19 Закона" заменить словом "Законом".
4. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "80338,52" заменить цифрами "80291,87";
б) в абзаце четвертом цифры "61400,96" заменить цифрами "61192,76";
в) в абзаце пятом цифры "18937,56" заменить цифрами "19099,11".
5. В приложении N 1 к указанной Программе:
а) наименование после слов "нарастающим итогом" дополнить словами "или ежегодно";
б) в позиции 10 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
|
"в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1";
|
в) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, дополнить словом "(ежегодно)";
г) позицию 13 изложить в следующей редакции:
|
"13.
|
Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
3
|
7 <***>
|
5
|
7";
|
д) позицию 16 изложить в следующей редакции:
|
"16.
|
Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)
|
|||||||||
|
количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3000000
|
4000000
|
5000000
|
|
|
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3500
|
1000
|
1000
|
|
|
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18000
|
19000
|
23000
|
|
|
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1500
|
3000
|
5000
|
|
|
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1500
|
3000
|
5000
|
|
|
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110
|
142
|
174";
|
е) дополнить сноской третьей следующего содержания:
"<***> Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.".
6. В приложении N 2 к указанной Программе:
а) наименование после слова "Методика" дополнить словами "сбора исходной информации и";
б) дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:
"5. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе Верховного Суда Российской Федерации.
6. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.
7. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.".
7. Приложения N 4 и 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840)
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Наименование объекта, регион строительства
|
Срок ввода в действие
|
Мощность (кв. метров)
|
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
|||||||||
|
2013 - 2020 годы - всего
|
в том числе
|
|||||||||||
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|||||
|
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
|
||||||||||||
|
1.
|
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего
|
288731,3 <*********>
|
60827,2
|
300 <*>
|
89700
|
155917
|
68878,9 <****>
|
2810,6 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2018 год
|
4604,66
|
288731,3
|
60827,2
|
300 <*>
|
89700
|
155917
|
68878,9 <****>
|
2810,6 <*****>
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
|
||||||||||||
|
2.
|
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
|
238245,2
|
88155
|
70400 <*>
|
127420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
400
|
-
|
400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2015 год
|
3730
|
237845,2
|
88155
|
70000 <*>
|
127420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.
|
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
|
80872,1
|
2740
|
38770
|
39362,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
2740
|
2740
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2015 год
|
2482,4
|
78132,1
|
-
|
38770
|
39362,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
|
||||||||||||
|
4.
|
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего
|
708106 <*********>
|
-
|
20000
|
6000
|
-
|
20000
|
400000
|
200000
|
62106
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
26000
|
-
|
20000
|
6000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
7224,2
|
682106
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
400000
|
200000
|
62106
|
|
|
Пермский краевой суд, г. Пермь
|
||||||||||||
|
5.
|
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
|
589517,3 <*********>
|
-
|
15000
|
5000 <**>
|
-
|
502399,7 <******>
|
480857,3 <*****>
|
311784,9 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
15946
|
-
|
15000
|
5000 <**>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
8253,5
|
573571,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
502399,7 <******>
|
480857,3 <*****>
|
311784,9 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
|
||||||||||||
|
6.
|
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
|
15000
|
0 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
35000 <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
0 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
35000 <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
|
||||||||||||
|
7.
|
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
|
14166,8
|
20930 <*********>
|
-
|
29000
|
8800
|
8800 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
20930 <*********>
|
-
|
29000
|
8800
|
8800 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Иркутский областной суд, г. Иркутск
|
||||||||||||
|
8.
|
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
|
1582711,2 <*********>
|
-
|
34000
|
6517
|
-
|
419158,5
|
932201,5 <*****>
|
687974,6 <***********>
|
386612
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
31695
|
-
|
34000
|
6517
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
17082,27
|
1551016,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
419158,5
|
932201,5 <*****>
|
687974,6 <***********>
|
386612
|
|
|
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
|
||||||||||||
|
9.
|
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
|
1708534,2 <*********>
|
-
|
23359,2
|
14875,2 <**>
|
720608,1 <***>
|
1046872,3 <****>
|
857173,5 <*****> <************>
|
681,3 <***********> <**************>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
23359,2
|
-
|
23359,2
|
2275,2 <**>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2019 год
|
22837
|
1685175
|
-
|
-
|
12600
|
720608,1 <***>
|
1046872,3 <****>
|
857173,5 <*****> <************>
|
681,3 <***********> <**************>
|
-
|
|
|
10.
|
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
|
3300
|
1333 <*********>
|
3000
|
1670,2 <*>
|
1333,2 <**>
|
869,8
|
5869,8 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
1333 <*********>
|
3000
|
1670,2 <*>
|
1333,2 <**>
|
869,8
|
5869,8 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
|
||||||||||||
|
11.
|
Строительство здания Курского областного суда - всего
|
7000
|
15000
|
-
|
12000
|
3000
|
500,7 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
15000
|
-
|
12000
|
3000
|
500,7 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
12.
|
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
|
640
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
13.
|
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
|
960
|
1196,8
|
-
|
-
|
900
|
296,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
1196,8
|
-
|
-
|
900
|
296,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Московский областной суд, г. Красногорск
|
||||||||||||
|
14.
|
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
|
8000
|
34700
|
-
|
14700
|
20000
|
20000 <***>
|
9763,5 <****>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
34700
|
-
|
14700
|
20000
|
20000 <***>
|
9763,5 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
|
||||||||||||
|
15.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
|
887188,7 <*********>
|
-
|
10500
|
6000
|
-
|
70000 <******>
|
409953,7 <*****>
|
397792,6 <***********>
|
260735
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
16500
|
-
|
10500
|
6000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2020 год
|
8769,1
|
870688,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70000 <******>
|
409953,7 <*****>
|
397792,6 <***********>
|
260735
|
|
|
16.
|
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
|
226198
|
63350
|
30100
|
110000
|
22748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
приобретение
|
2013 год
|
3344,1
|
55000
|
55000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
8450
|
8350
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2016 год
|
3344,1
|
162748
|
-
|
30000
|
110000
|
22748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
17.
|
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
|
2014 год
|
278,6
|
10250
|
-
|
10250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
|
||||||||||||
|
18.
|
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
|
3296661,3 <*********>
|
30000
|
120761,1
|
702961,7
|
1228471,2 <***>
|
1270429
|
27516,7 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
150761,1
|
30000
|
120761,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2018 год
|
33664,23
|
3145900,2
|
-
|
-
|
702961,7
|
1228471,2 <***>
|
1270429
|
27516,7 <*****>
|
-
|
-
|
|
|
Омский областной суд, г. Омск
|
||||||||||||
|
19.
|
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
|
1077800,2 <*********>
|
-
|
8411,7
|
2588,3
|
-
|
329400,9 <******>
|
300000
|
637677,2 <***********>
|
429123
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
11000
|
-
|
8411,7
|
2588,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
14440
|
1066800,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
329400,9 <******>
|
300000
|
637677,2 <***********>
|
429123
|
|
|
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
|
||||||||||||
|
20.
|
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
|
80853,2 <*********>
|
-
|
7000
|
1500
|
605,5 <***>
|
10000 <******>
|
20000
|
62013,5 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
2399,2
|
-
|
7000
|
1500
|
605,5 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
2110,5
|
78454
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10000
<******>
|
20000
|
62013,5 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
|
||||||||||||
|
21.
|
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
|
865085,2 *********
|
-
|
-
|
13369
|
15557,2
|
-
|
500000
|
697599,3 <***********>
|
86159
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
28926,2
|
-
|
-
|
13369
|
15557,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
10996,63
|
836159
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000
|
697599,3 <***********>
|
86159
|
|
|
22.
|
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего
|
264902 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
6500 <******>
|
126203
|
254975,7 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
9000
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
6500 <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2020 год
|
4485,2
|
255902
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
126203
|
254975,7 <***********>
|
-
|
|
|
Рязанский областной суд, г. Рязань
|
||||||||||||
|
23.
|
Строительство здания Рязанского областного суда - всего
|
633349 <*********>
|
-
|
-
|
4200
|
2864
|
-
|
300000
|
499146,3 <***********>
|
76285
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
7064
|
-
|
-
|
4200
|
2864
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
11892,46
|
626285
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300000
|
499146,3 <***********>
|
76285
|
|
|
24.
|
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего
|
435361 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13566
|
131201 <***********>
|
304160
|
||
|
Томский областной суд, г. Томск
|
||||||||||||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
13566
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13566
|
13566 <***********>
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
4500
|
421795
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
117635
|
304160
|
|
|
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
|
||||||||||||
|
25.
|
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
|
1125529,2 <*********>
|
5400
|
4220
|
3177,2
|
232,4
|
1342,6 <******>
|
14428,6
|
514428,6 <***********>
|
598071
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
27458,2
|
5400
|
4220
|
3177,2
|
232,4
|
1342,6 <******>
|
14428,6
|
14428,6 <***********>
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
14934,6
|
1098071
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000
|
598071
|
|
|
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
|
||||||||||||
|
26.
|
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
|
655905,7 <*********>
|
4000
|
4169
|
9780
|
116716
|
180000 <****>
|
437026
|
131369,4 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
22149
|
4000
|
4169
|
9780
|
4200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2019 год
|
7345
|
633756,7
|
-
|
-
|
-
|
112516
|
180000 <****>
|
437026
|
131369,4 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
|
||||||||||||
|
27.
|
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
|
11560
|
27000 <*********>
|
-
|
-
|
2000
|
12316
|
7000
|
12684 <*****> <************>
|
5684 <***********>
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
27000
|
-
|
-
|
2000
|
12316
|
7000
|
12684 <*****************>
|
5684 <***********>
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
|
||||||||||||
|
28.
|
Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
125245
|
125245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
10489,9
|
125245
|
125245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
29.
|
Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
88589,9
|
88589,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
11338,5
|
88589,9
|
88589,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
30.
|
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
117940,8
|
117940,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
12404
|
117940,8
|
117940,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
31.
|
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
376786,4
|
-
|
92666,4
|
235208
|
59539,4 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
3722
|
376786,4
|
-
|
92666,4
|
235208
|
59539,4 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
32.
|
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
1795444,2 <*********>
|
-
|
508249,3
|
255799,2
|
440208,9
|
367864,9 <****>
|
368306,4
|
280845,3 <***********>
|
209186,6
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
13693,8
|
13693,8
|
|||||||||
|
строительство
|
2021 год
|
14832,2
|
1781750,4
|
-
|
508249,3
|
255799,2
|
440208,9
|
367864,9 <****>
|
368306,4
|
267151,5 <***********>
|
209186,6
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
|
||||||||||||
|
33.
|
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего
|
2017 год
|
619601
|
-
|
238499
|
273641,8 <**>
|
320584,6 <***>
|
35522,6 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2017 год
|
9268,5
|
619601
|
-
|
238499
|
273641,8 <**>
|
320584,6 <***>
|
35522,6 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
|
||||||||||||
|
34.
|
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
|
209704
|
144371
|
65333
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
реконструкция
|
2014 год
|
3631,4
|
209704
|
144371
|
65333
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
|
||||||||||||
|
35.
|
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88), - всего
|
1979252,2 <*********>
|
-
|
916268,8
|
345989,7 <**>
|
159097,5 <*******>
|
-
|
-
|
612559,5
|
387670
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
900
|
-
|
900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
публичный технологический и ценовой аудит
|
2019 год
|
122,5
|
122,5
|
|||||||||
|
строительство
|
2020 год
|
31528,8
|
1978229,7
|
-
|
915368,8
|
345989,7 <**>
|
159097,5 <*******>
|
-
|
-
|
612437
|
387670
|
|
|
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
|
||||||||||||
|
36.
|
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего
|
492319,1 <*********>
|
-
|
3000
|
3267,1
|
7767,1 <***>
|
55940 <****> <******>
|
136255 <*****>
|
242796,1 <***********>
|
177397
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
6267,1
|
-
|
3000
|
3267,1
|
1767,1 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
7682,1
|
486052
|
-
|
-
|
-
|
6000
|
55940 <****> <******>
|
136255 <*****>
|
242796,1 <***********>
|
177397
|
|
|
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
|
||||||||||||
|
37.
|
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего
|
10080
|
27000
|
-
|
23000
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
27000
|
-
|
23000
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
|
||||||||||||
|
38.
|
Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего
|
249710
|
37280
|
134220
|
78210
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
реконструкция
|
2015 год
|
3669
|
249710
|
37280
|
134220
|
78210
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
|
||||||||||||
|
39.
|
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
|
2298
|
5420,5 <*********>
|
4300
|
1870
|
933,3 <**>
|
561 <***>
|
550,9 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
5420,5 <*********>
|
4300
|
1870
|
933,3 <**>
|
561 <***>
|
550,9 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
|
||||||||||||
|
40.
|
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
|
140146 <*********>
|
2869
|
54291 <**>
|
216
|
76290
|
70433,7 <****>
|
60771
|
40522,9 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
3085
|
2869
|
-
|
216
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
3102
|
137061
|
-
|
54291 <**>
|
-
|
76290
|
70433,7 <****>
|
60771
|
40522,9 <***********>
|
-
|
|
|
41.
|
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
|
204468,7 <*********>
|
-
|
5906,4
|
988
|
150
|
-
|
138444 <************>
|
161197,7 <***********>
|
20000
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
7044,4
|
-
|
5906,4
|
988
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2021 год
|
4471,3
|
197424,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
138444 <************>
|
161197,7 <***********>
|
20000
|
|
|
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
|
||||||||||||
|
42.
|
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
|
668979,7
|
-
|
232000
|
303232,7 <**>
|
233698,8 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
6858
|
668979,7
|
-
|
232000
|
303232,7 <**>
|
233698,8 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
43.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего
|
148214
|
7100
|
79655,7 <**>
|
29677,6
|
105789,7 <***>
|
99512,7 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
7100
|
7100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2017 год
|
3665,8
|
141114
|
-
|
79655,7 <**>
|
29677,6
|
105789,7 <***>
|
99512,7 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
|
||||||||||||
|
44.
|
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
|
181025 <*********>
|
18670
|
27840 <**>
|
20000
|
87260
|
141927 <****> <******>
|
16690,5 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2018 год
|
3243,3
|
181025
|
18670
|
27840 <**>
|
20000
|
87260
|
141927 <****> <******>
|
16690,5 <*****>
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
|
||||||||||||
|
45.
|
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
|
31823
|
22506
|
9317
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
реконструкция
|
2014 год
|
708,26
|
31823
|
22506
|
9317
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
|
||||||||||||
|
46.
|
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
|
52366
|
600
|
28836 <**>
|
27351
|
24415
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
600
|
600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2016 год
|
1008,6
|
51766
|
-
|
28836 <**>
|
27351
|
24415
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
|
||||||||||||
|
47.
|
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
|
1161946,7 <*********>
|
-
|
424437,2
|
192408,9
|
151726,8
|
136190,9 <****> <******>
|
274918,7
|
295062,9 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
1835,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1835,4
|
1835,4 <***********>
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
7780
|
1160111,3
|
-
|
424437,2
|
192408,9
|
151726,8
|
136190,9 <****> <******>
|
273083,3
|
293227,5 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
|
||||||||||||
|
48.
|
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
|
17800
|
16900
|
-
|
900
|
483 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
900
|
-
|
-
|
900
|
483 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2013 год
|
4229,4
|
16900
|
16900
|
||||||||
|
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
|
||||||||||||
|
49.
|
Строительство здания Миасского городского суда - всего
|
183641
|
53210
|
67040
|
63391
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2015 год
|
4125
|
183641
|
53210
|
67040
|
63391
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
|
||||||||||||
|
50.
|
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
|
30804
|
30804
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
772,2
|
30804
|
30804
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
51.
|
Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего
|
39239
|
39239
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
815
|
39239
|
39239
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
52.
|
Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
|
2014 год
|
483,2
|
7500
|
-
|
7500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
53.
|
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
|
2014 год
|
709,6
|
25000
|
-
|
25000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
|
||||||||||||
|
54.
|
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
|
36431,3
|
36431,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
863
|
36431,3
|
36431,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
|
||||||||||||
|
55.
|
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
|
131176 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
5978
|
2989 <****>
|
65616
|
59582
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
5978
|
-
|
-
|
-
|
5978
|
2989 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1918
|
125198
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65616
|
59582
|
-
|
|
|
56.
|
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
|
55532 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2600
|
780 <****>
|
-
|
25000
|
27932
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
2600
|
-
|
-
|
-
|
2600
|
780 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
798,5
|
52932
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25000
|
27932
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
|
||||||||||||
|
57.
|
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
|
3970 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3970
|
3176 <****>
|
47830 <************>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
3970
|
-
|
-
|
-
|
3970
|
3176 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2017 год
|
1057,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47830 <************>
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
|
||||||||||||
|
58.
|
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
|
69329 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3273
|
1650 <****>
|
35000
|
67679 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
1650
|
-
|
-
|
-
|
3273
|
1650 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1491,8
|
67679
|
35000
|
67679 <***********>
|
-
|
||||||
|
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
|
||||||||||||
|
59.
|
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
|
326144 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
16500
|
-
|
96292
|
171414,2 <***********>
|
113708
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
16500
|
-
|
-
|
-
|
16500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
3358,77
|
309644
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
96292
|
171414,2 <***********>
|
113708
|
|
|
60.
|
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
|
2014 год
|
816,9
|
10000
|
-
|
10000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
|
||||||||||||
|
61.
|
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
|
95600 <*********>
|
-
|
-
|
3000
|
981
|
-
|
-
|
50000
|
41619
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
3981
|
-
|
-
|
3000
|
981
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1416
|
91619
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000
|
41619
|
|
|
62.
|
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
|
81436 <*********>
|
-
|
-
|
2000
|
1458
|
-
|
-
|
50000
|
27978
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
3458
|
-
|
-
|
2000
|
1458
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1242
|
77978
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000
|
27978
|
|
|
63.
|
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
|
86750,5 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
1480,5 <******>
|
660,6 <*****>
|
50000
|
32770
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
3980,5
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
1480,5 <******>
|
660,6 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1240
|
82770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000
|
32770
|
|
|
64.
|
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
|
270870 <*********>
|
-
|
-
|
9044
|
45500
|
216826
|
145776 <*****> <************>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
9044
|
-
|
-
|
9044
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2018 год
|
3923,18
|
261826
|
-
|
-
|
-
|
45000
|
216826
|
145776 <*****> <************>
|
-
|
-
|
|
|
65.
|
Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего
|
316877,3 <*********>
|
-
|
-
|
11366,3
|
21963,7
|
285511
|
198117 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
11366,3
|
-
|
-
|
11366,3
|
1963,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2018 год
|
5301,1
|
305511
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
285511
|
198117 <*****>
|
-
|
-
|
|
|
66.
|
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан -
всего
|
78098 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3744 <*******>
|
-
|
75554 <************>
|
56603,7 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
3744 <*******>
|
-
|
-
|
-
|
3744 <*******>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2019 год
|
1280
|
75554
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75554 <************>
|
56603,7 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
|
||||||||||||
|
67.
|
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего
|
2000
|
1908,2 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1273,8
|
3733,7 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
1908,2 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1273,8
|
3733,7 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
|
||||||||||||
|
68.
|
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего
|
74035,1 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3925
|
1483,3
|
70000 <************>
|
50183
|
20000
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
3852,1
|
-
|
-
|
-
|
3925
|
1483,3
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2021 год
|
2040,1
|
70183
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70000 <************>
|
50183
|
20000
|
|
|
69.
|
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
|
2013 год
|
4586,3
|
75292,4
|
75292,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
|
||||||||||||
|
70.
|
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
|
110142,3 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1806,3
|
1806,2 <****>
|
52500 <************>
|
107142,3 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
1806,3
|
-
|
-
|
-
|
1806,3
|
1806,2 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2020 год
|
3300
|
108336
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52500 <************>
|
107142,3 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
|
||||||||||||
|
71.
|
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
|
62758 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1945
|
1268,1 <****>
|
22333
|
44111,1 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
1945
|
-
|
-
|
-
|
1945
|
1268,1 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2020 год
|
1482,7
|
60813
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22333
|
44111,1 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
|
||||||||||||
|
72.
|
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего
|
1800
|
1739,5 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3670
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
1739,5 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3670
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
73.
|
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
|
33115,2 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1450
|
-
|
278,8
|
15000
|
16483
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
1632,2
|
-
|
-
|
-
|
1450
|
-
|
278,8
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
500
|
31483
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15000
|
16483
|
|
|
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
|
||||||||||||
|
74.
|
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
|
211457 <*********>
|
1783
|
2967
|
-
|
2967
|
37200 <******>
|
136903,1 <*****>
|
105123,6 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
4750
|
1783
|
2967
|
-
|
2967
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
2826,51
|
206707
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37200 <******>
|
136903,1 <*****>
|
105123,6 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
|
||||||||||||
|
75.
|
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего
|
67313 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2495
|
2495 <****>
|
1996 <*****>
|
30000
|
34818
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
2495
|
-
|
-
|
-
|
2495
|
2495 <****>
|
1996 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1782,3
|
64818
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30000
|
34818
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
|
||||||||||||
|
76.
|
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
|
53343,9
|
31500
|
21843,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2014 год
|
1870
|
53343,9
|
31500
|
21843,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
77.
|
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <********>, - всего
|
36255 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1556
|
-
|
17292
|
34699 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
1556
|
-
|
-
|
-
|
1556
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
841,7
|
34699
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17292
|
34699 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
|
||||||||||||
|
78.
|
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего
|
4810
|
13823,6 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
15365,9
|
1773,6 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
13823,6 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
15365,9
|
1773,6 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
|
||||||||||||
|
79.
|
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
|
133303,6 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3576,7
|
3576,6 <****>
|
100000
|
99727
|
30000
|
||
|
в том числе:
|
<************>
|
|||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
3576,6
|
-
|
-
|
-
|
3576,7
|
3576,6 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2021 год
|
4300
|
129727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100000 <************>
|
99727
|
30000
|
|
|
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
|
||||||||||||
|
80.
|
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
|
1800
|
3757,1 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1298
|
3234 <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
3757,1 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1298
|
3234 <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
81.
|
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка
|
2016 год
|
110
|
300000
|
-
|
-
|
-
|
300000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
60,7
|
||||||||||||
|
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
|
||||||||||||
|
82.
|
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
|
2016 год
|
-
|
300000
|
-
|
-
|
-
|
300000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
|
||||||||||||
|
83.
|
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
|
2013 год
|
3310,5
|
235089
|
235089
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
|
||||||||||||
|
84.
|
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
|
2014 год
|
2657,2
|
294400
|
-
|
294400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
|
||||||||||||
|
85.
|
Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль
|
2015 год
|
461,6
|
4000
|
-
|
-
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
|
||||||||||||
|
86.
|
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
|
2014 год
|
4273
|
200002
|
-
|
200002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
|
||||||||||||
|
87.
|
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
|
104178 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
5600
|
5600 <****> <******>
|
52480
|
83050,6 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
5600
|
-
|
-
|
-
|
5600
|
5600 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
2391,29
|
98578
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52480
|
83050,6 <***********>
|
-
|
|
|
88.
|
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
|
230489,8 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
10355,8
|
10355,7 <****> <******>
|
-
|
100000
|
120134
|
||
|
89.
|
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
|
92044,4 <*********>
|
-
|
-
|
912,2
|
1949,7
|
821,5 <****> <******>
|
-
|
50000
|
40294
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
2571,9
|
-
|
-
|
912,2
|
1949,7
|
821,5 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1199,3
|
90294
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000
|
40294
|
|
|
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
|
||||||||||||
|
90.
|
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
|
44635,6 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1400,6
|
-
|
-
|
20000
|
23235
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
1400,6
|
-
|
-
|
-
|
1400,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1030
|
43235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
23235
|
|
|
91.
|
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего
|
67578 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
1490
|
-
|
30726
|
58246,3 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
1490
|
-
|
-
|
-
|
1490
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1312,65
|
66088
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30726
|
58246,3 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
|
||||||||||||
|
92.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
|
372902 <*********>
|
-
|
13210
|
3850
|
7000
|
198552
|
254412,1 <*****>
|
10622 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
17060
|
-
|
13210
|
3850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2019 год
|
9486,66
|
355842
|
-
|
-
|
-
|
7000
|
198552
|
254412,1 <*****>
|
10622 <***********>
|
-
|
|
|
93.
|
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
|
379475 <*********>
|
-
|
-
|
6618
|
618 <****>
|
1400
|
200000
|
171457
|
109411
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
8018
|
-
|
-
|
6618
|
618 <****>
|
1400
|
-
|
-
|
|||
|
строительство
|
2020 год
|
7282
|
371457
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
171457
|
-
|
|||
|
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
|
||||||||||||
|
94.
|
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего
|
102367 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
5015
|
4990 <****>
|
59810 <************>
|
43214,7 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
4990
|
-
|
-
|
-
|
5015
|
4990 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
1756,5
|
97377
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59810 <************>
|
43214,7 <***********>
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
|
||||||||||||
|
95.
|
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
|
2013 год
|
1431
|
116000
|
116000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
|
||||||||||||
|
96.
|
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
|
800
|
0 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2612,7
|
2600 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
0 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2612,7
|
2600 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
97.
|
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего
|
210283,2 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
5208 <*****>
|
1380 <****>
|
-
|
150000
|
55658
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
4625,2
|
-
|
-
|
-
|
5208 <*****>
|
1380 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
3780
|
205658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150000
|
55658
|
|
|
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
|
||||||||||||
|
98.
|
Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
|
1830
|
380
|
-
|
-
|
-
|
380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
380
|
-
|
-
|
-
|
380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
|
||||||||||||
|
99.
|
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
|
5800
|
0 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
6950
|
6950 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
0 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
6950
|
6950 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
|
||||||||||||
|
100.
|
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
|
3900
|
50 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
--
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
50 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
101.
|
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего
|
1814177,9 <*********>
|
385927,9
|
-
|
1500
|
12183
|
-
|
26568 <************>
|
817933,4 <***********>
|
600182
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
приобретение
|
2013 год
|
11200
|
385927,9
|
385927,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
28068
|
-
|
-
|
1500
|
12183
|
-
|
26568 <************>
|
17933,4 <***********>
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2020 год
|
15200
|
1400182
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
800000
|
600182
|
|
|
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
|
||||||||||||
|
102.
|
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района,
ул. Шамонина, - всего
|
73412,3
|
73412,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
1862
|
73412,3
|
73412,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
103
|
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
|
73888,8 <*********>
|
6064,2
|
6100
|
6100
|
5000
|
-
|
5000 <************>
|
4990 <***********>
|
56524
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
5200,6
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
-
|
5000 <************>
|
4990 <***********>
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
5323
|
68688,2
|
6064,2
|
6100
|
6100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56524
|
|
|
104.
|
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
|
2013 год
|
1575,5
|
30000
|
30000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
105.
|
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово
|
2013 год
|
522
|
4000
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
106.
|
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
|
2013 год
|
526
|
7200
|
7200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
107.
|
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
|
2013 год
|
627,7
|
14542,2
|
14542,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
|
||||||||||||
|
108.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
|
464526,5 <*********>
|
8220
|
-
|
157246,5
|
206730 <***>
|
295652,8 <****> <******>
|
77910 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
15736,5
|
8220
|
-
|
7516,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2018 год
|
7201
|
448790
|
-
|
-
|
149730
|
206730 <***>
|
295652,8 <****> <******>
|
77910 <*****>
|
-
|
-
|
|
|
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
|
||||||||||||
|
109.
|
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
|
2013 год
|
3825,3
|
198126
|
198126
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
|
||||||||||||
|
110.
|
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
|
2013 год
|
6658
|
341386,5
|
341386,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
|
||||||||||||
|
111.
|
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
|
568577,1 <*********>
|
310000
|
-
|
-
|
1500
|
3500 <******>
|
5000 <************>
|
5000
|
253577,1
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
приобретение
|
2013 год
|
5842,4
|
310000
|
310000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
5000
|
-
|
-
|
-
|
1500
|
3500 <******>
|
5000 <************>
|
5000
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2021 год
|
5842,4
|
253577,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
253577,1
|
|
|
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
|
||||||||||||
|
112.
|
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
|
8000
|
33600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17200
|
16400
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
33600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17200
|
16400
|
||
|
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
|
||||||||||||
|
113.
|
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
|
8000
|
33700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15500
|
18200
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
33700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15500
|
18200
|
||
|
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
|
||||||||||||
|
114.
|
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
|
8000
|
33700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15500
|
18200
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
10000
|
-
|
-
|
2000
|
8000
|
8000 <****> <******>
|
10000
|
10000 <***********>
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
8944
|
1446711
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000
|
946711
|
|
|
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
|
||||||||||||
|
115.
|
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего
|
5901230,2 <*********>
|
1246725,1
|
1481762,1
|
1550000
|
1522350,7 <***>
|
801640,1 <****> <******>
|
461112 <************>
|
459659,5 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2019 год
|
32516,2
|
5901230,2
|
1246725,1
|
1481762,1
|
1550000
|
1522350,7 <***>
|
801640,1 <****> <******>
|
461112 <************>
|
459659,5 <***********>
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
|
||||||||||||
|
116.
|
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего
|
11000
|
48000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
28000
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
48000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
28000
|
||
|
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
|
||||||||||||
|
117.
|
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
|
936657,2 <*********>
|
-
|
22000
|
10780 <**>
|
-
|
-
|
-
|
263228,2
|
651429
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
22000
|
-
|
22000
|
10780 <**>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2021 год
|
12716,8
|
914657,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
263228,2
|
651429
|
|
|
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
|
||||||||||||
|
118.
|
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего
|
689287,4 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
15000 <******>
|
198087,3 <*****>
|
518008,2 <***********>
|
152215
|
||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
19000
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
15000 <******>
|
12900 <*****>
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
6864
|
670287,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
185187,3
|
518008,2 <***********>
|
152215
|
|
|
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
|
||||||||||||
|
119.
|
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего
|
1537801,4
|
793188,4
|
-
|
525090
|
468287,4 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
14412,8
|
1537801,4
|
793188,4
|
-
|
525090
|
468287,4 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
|
||||||||||||
|
120.
|
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
|
8000
|
22700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9900
|
12800
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
22700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9900
|
12800
|
||
|
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
|
||||||||||||
|
121.
|
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, 18260 ул. Ленина - 18260 ул. Просвещения, - всего
|
442061 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8141,6 <****> <******>
|
200000
|
395484,9 <***********>
|
18260
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
10000
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8141,6 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
3960,7
|
432061
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
395484,9 <***********>
|
18260
|
|
|
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
|
||||||||||||
|
122.
|
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
|
1297705,1 <*********>
|
-
|
24000
|
-
|
-
|
-
|
260622,1
|
845244,1 <***********>
|
428461
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
24000
|
-
|
24000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
12489,59
|
1273705,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
260622,1
|
845244,1 <***********>
|
428461
|
|
|
123.
|
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего
|
384957 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8000 <******>
|
250000
|
349850,4 <***********>
|
24957
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
10000
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8000 <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
4573,8
|
374957
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250000
|
349850,4 <***********>
|
24957
|
|
|
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
|
||||||||||||
|
124.
|
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
|
801818,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10700
|
47560 <***********>
|
754258,3
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
14500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10700
|
14500 <***********>
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
5600
|
787318,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33060
|
754258,3
|
|
|
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
|
||||||||||||
|
125.
|
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
|
801818,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10700
|
47560 <***********>
|
754258,3
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
14500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10700
|
14500 <***********>
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
5600
|
787318,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33060
|
754258,3
|
|
|
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
|
||||||||||||
|
126.
|
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
|
1900
|
9200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3600
|
5600
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
9200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3600
|
5600
|
||
|
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
|
||||||||||||
|
127.
|
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
|
11900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4900
|
7000
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
1664
|
11900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4900
|
7000
|
|
|
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
|
||||||||||||
|
128.
|
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего
|
1323771,3
|
550000
|
216317,3
|
380200
|
187496,1 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
19316,7
|
1323771,3
|
550000
|
216317,3
|
380200
|
187496,1 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
|
||||||||||||
|
129.
|
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
|
2015 год
|
308,2
|
13260
|
-
|
-
|
13260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
|
||||||||||||
|
130.
|
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
|
3680
|
2145 <*********>
|
-
|
-
|
2145
|
793
|
792,9 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
2145 <*********>
|
-
|
-
|
2145
|
793
|
792,9 <****> <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
|
||||||||||||
|
131.
|
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
|
2014 год
|
776,7
|
44400
|
-
|
44400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
132.
|
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
|
2015 год
|
790,2
|
75056
|
-
|
-
|
75056
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
133.
|
Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
|
159890 <*********>
|
-
|
-
|
2198
|
68021,1 <***>
|
156057,5 <****> <******>
|
86420,4 <*****> <************>
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
2892
|
-
|
-
|
2198
|
1764,1 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2018 год
|
1995,6
|
156998
|
-
|
-
|
-
|
66257
|
156057,5 <****> <******>
|
86420,4 <*****> <************>
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
|
||||||||||||
|
134.
|
Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего
|
32819
|
-
|
-
|
2307
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
|||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
2307
|
-
|
-
|
2307
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2016 год
|
484,06
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
135.
|
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
|
31994
|
-
|
-
|
2307
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
2307
|
-
|
-
|
2307
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2016 год
|
484,06
|
29687
|
-
|
-
|
-
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
136.
|
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
|
342539,3 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
7251,3
|
7251,3 <****>
|
200000
|
304419,8 <***********>
|
15288
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
7251,3
|
-
|
-
|
-
|
7251,3
|
7251,3 <****>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
5719,2
|
335288
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
304419,8 <***********>
|
15288
|
|
|
137.
|
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего
|
68090
|
68090
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
3440
|
3440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2013 год
|
1120
|
64650
|
64650
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
138.
|
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
|
67980
|
67980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
4760
|
4760
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
|
строительство
|
2013 год
|
1000
|
63220
|
63220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
|
||||||||||||
|
139.
|
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
|
378421,7 <*********>
|
-
|
184440
|
5884
|
2176,7
|
77209
|
108712 <************>
|
46851,7 <***********>
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
приобретение
|
2014 год
|
4943,7
|
184440
|
-
|
184440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
8060,7
|
-
|
-
|
5884
|
2176,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2020 год
|
5793,36
|
185921
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77209
|
108712 <************>
|
46851,7 <***********>
|
-
|
|
|
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <*************>
|
||||||||||||
|
140.
|
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
|
1432490,7 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3167
|
37223 <******>
|
550796
|
819366,9 <***********>
|
500465
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
40390
|
-
|
-
|
-
|
3167
|
37223 <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
14453
|
1392100,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
550796
|
819366,9 <***********>
|
500465
|
|
|
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
|
||||||||||||
|
141.
|
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
|
1432490,7 <*********>
|
-
|
-
|
-
|
3167
|
37223 <******>
|
550796
|
819366,9 <***********>
|
500465
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
40390
|
-
|
-
|
-
|
3167
|
37223 <******>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2020 год
|
14453
|
1392100,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
550796
|
819366,9 <***********>
|
500465
|
|
|
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
|
||||||||||||
|
142.
|
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего
|
1562000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1562000
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
приобретение
|
2017 год
|
14260,9
|
1562000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1562000
|
-
|
-
|
||
|
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
|
||||||||||||
|
143.
|
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
|
|||||||||||
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
14260,9
|
1562000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
53808260,9 <**********>
|
5581920
|
5732498,6 <*>
|
5783944 <**>
|
7060082 <***>
|
8686640,3 <****>
|
9942496,9 <*****>
|
13702229 <***********>
|
8306100
|
|||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
1369049 <**********>
|
90326,8
|
404282,6 <*>
|
173554,3 <**>
|
271065,8 <***>
|
231460,8 <****>
|
122618,7 <*****>
|
203754,3 <***********>
|
108200
|
|||
|
публичный технологический и ценовой аудит
|
122,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
122,5
|
-
|
|||
|
строительство, реконструкция, приобретение
|
52439089,4 <**********>
|
5491593,2
|
5328216 <*>
|
5610389,7 <**>
|
6789016,2 <***>
|
8455179,5 <****>
|
9819878,2 <*****>
|
13498352,2 <***********>
|
8197900
|
|||
--------------------------------
<*> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
<**> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
<***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
<****> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
<*****> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
<******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
<*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
<********> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
<*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
<**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета.
<***********> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
<************> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей.
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
<*************> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
<**************> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840)
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Наименование объекта, регион строительства
|
Срок ввода в действие
|
Мощность (кв. метров)
|
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
|||||||||
|
2013 - 2020 годы - всего
|
в том числе
|
|||||||||||
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|||||
|
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
1.
|
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект культурного наследия федерального значения), - всего
|
4695
|
326832,33
|
25554,6
|
8518,2
|
276131,5 <*>
|
214845,74 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
-
|
34072,8
|
25554,6
|
8518,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2016 год
|
4695
|
292759,53
|
-
|
-
|
276131,5 <*>
|
214845,74 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2.
|
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего
|
2206,8
|
7189,3
|
5392
|
1797,3 <**>
|
1159,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
7189,3
|
5392
|
1797,3 <**>
|
1159,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.
|
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, - всего
|
1100,14
|
68455,3
|
5223,9
|
1741,3
|
61222,3
|
57814 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
-
|
6965,2
|
5223,9
|
1741,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2016 год
|
1100,14
|
61490,1
|
-
|
-
|
61222,3 <*>
|
57814 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
4.
|
Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск
|
2017 год
|
1578,6
|
137807,4
|
-
|
-
|
-
|
137857,6
|
137807,4 <*****>
|
-
|
-
|
-
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
5.
|
Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург
|
2018 год
|
1609,5
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80132 <********>
|
125000 <********>
|
-
|
-
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
6.
|
Приобретение встроенных нежилых помещений для федерального бюджетного учреждения Пермской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь
|
2018 год
|
1911,6
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80580 <********>
|
76960 <********>
|
-
|
-
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
7.
|
Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего
|
2018 год
|
702,8
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65015 <********>
|
65015 <********>
|
-
|
-
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
приобретение
|
2018 год
|
702,8
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65015 <********>
|
65015 <********>
|
-
|
-
|
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
8.
|
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, - всего
|
682,5
|
1900
|
1900
|
1900 <****>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
682,5
|
1900
|
1900
|
1900 <****>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
9.
|
Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего
|
1812
|
154884,12
|
-
|
-
|
-
|
102070,12
|
4000
|
51997,7 <*********>
|
-
|
49014,6
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
приобретение
|
2016 год
|
1661,5
|
102070,12
|
-
|
-
|
-
|
102070,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
-
|
3800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
3800 <*********>
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2020 год
|
1812
|
49014
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48197,7 <**********>
|
-
|
49014,6
|
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
10.
|
Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего
|
2018
|
988,4
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2831,93 <**********>
|
-
|
-
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2831,93 <**********>
|
-
|
-
|
||
|
Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
11.
|
Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград
|
2019 год
|
266,1
|
11387
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11387 <**********>
|
11387 <***********>
|
-
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
12.
|
Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул
|
2020 год
|
933,6
|
39251
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39310 <**********>
|
-
|
39251
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
13.
|
Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань
|
2019 год
|
956,9
|
46261
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46261
|
-
|
|
Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||
|
14.
|
Реконструкция здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов, - всего
|
1030
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1512,47 <**********>
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1512,47 <**********>
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
1446068,8
|
38070,5
|
13956,8 <**>
|
338513,1 <*>
|
512587,5 <***>
|
367534,4 <*****>
|
374014,1 <*********>
|
57648 <***********>
|
88265,6
|
|||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
58471,7
|
38070,5
|
13956,8 <**>
|
1159,3 <*>
|
-
|
4000
|
8144,4 <*********>
|
-
|
-
|
|||
|
строительство, реконструкция, приобретение
|
1387597,1
|
-
|
-
|
337353,8 <*>
|
512587,5 <***>
|
363534,4 <*****>
|
365869,7 <********>
|
57648 <***********>
|
88265,6
|
|||
--------------------------------
<*> С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.
<**> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в объеме 1159,3 тыс. рублей.
<***> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в объеме 142539,7 тыс. рублей.
<****> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в объеме 1900 тыс. рублей.
<*****> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в объеме 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды 189831,7 тыс. рублей.
<******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам - 2030 тыс. рублей.
<*******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.
<********> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в объеме 225727 тыс. рублей, в том числе:
на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;
на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь;
на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск.
<*********> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в объеме 3800 тыс. рублей.
<**********> Бюджетные ассигнования в объеме 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе:
на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (125000 тыс. рублей);
на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь (76960 тыс. рублей);
на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск (65015 тыс. рублей);
на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей);
на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей);
на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей);
на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей);
на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей).
<***********> Бюджетные ассигнования в объеме 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году.".
8. В приложении N 6 к указанной Программе:
а) позицию 1 изложить в следующей редакции:
|
"1.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут
|
2016 год <********>
|
2206
|
37582,3 <*********>
|
50000 <**>
|
67490,1 <**>
|
37952,3 <***>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-";
|
б) позиции 4 и 5 изложить в следующей редакции:
|
"4.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
|
-
|
240535,5 <*>
|
-
|
-
|
6500
|
96688
|
82720,6
|
79006,5
|
41021,5 <****>
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
4700
|
-
|
-
|
6500 <***>
|
4700 <****>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
4100
|
235835,5 <**********>
|
-
|
-
|
-
|
91988
|
82720,6 <***>
|
79006,5 <***>
|
41021,5 <****>
|
-
|
|
|
5.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего
|
201305,2
|
3150
|
3150
|
90429
|
155842,1
|
5793,3
|
|||||
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
3150
|
-
|
-
|
-
|
3150 <***>
|
3150
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
3700
|
198155,2 <**********>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90429 <***>
|
155842,1 <****> <************>
|
5793,3";
|
в) позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции:
|
"8.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, - всего
|
-
|
3555,1
|
-
|
-
|
-
|
2535,7
|
71350
|
116828,9
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
2535,7
|
-
|
-
|
-
|
2535,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2018 год <********>
|
2150
|
1019,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
71350 <***>
|
116828,9 <***> <****>
|
-
|
-
|
|
|
9.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - всего
|
-
|
62932,5
|
-
|
7930
|
81261,3
|
121154,8
|
83850
|
43051,3
|
797,7
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
-
|
7930
|
-
|
7930
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2018 год <********>
|
5734,7
|
55002,5 <***> <***********>
|
-
|
-
|
81261,3 <***>
|
121154,8 <***>
|
83850 <***>
|
43051,3 <***> <****>
|
797,7 <****> <************>
|
-";
|
г) позицию 13 изложить в следующей редакции:
|
"13.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
|
-
|
208784
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6000
|
65900
|
100475,9
|
81281,4
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
5900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6000 <***>
|
5900 <****>
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
4414,5
|
202884 <**********>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60000 <***>
|
100475,9 <****>
|
81281,4";
|
д) дополнить разделом следующего содержания:
|
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
|
||||||||||||
|
19.
|
Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань
|
2019
|
2218,9
|
77082,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77082,7
|
-";
|
е) в позиции "Итого" в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2201194,1", "293155" и "293155" заменить соответственно цифрами "2018124,3", "380730,3" и "156538,9";
ж) в субпозиции "строительство, реконструкция, приобретение" в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2155077,9", "287644,6" и "293155" заменить соответственно цифрами "1983654,3", "375219,9" и "156538,9";
з) сноски третью и четвертую изложить в следующей редакции:
"<***> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в объеме 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в объеме 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел в объеме 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в объеме 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в объеме 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в объеме 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в объеме 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в объеме 45050,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
<****> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в объеме 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в объеме 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в объеме 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в объеме 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в объеме 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в объеме 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей,
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 53303,9 тыс. рублей,
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 110,4 тыс. рублей,
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";
и) дополнить сносками восьмой - двенадцатой следующего содержания:
"<********> Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию.
<*********> С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".
<**********> В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 683 тыс. рублей,
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 2902,5 тыс. рублей,
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 2884 тыс. рублей.
<***********> Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".
<************> Без учета фактического освоения лимитов бюджетных обязательств.".
9. В приложении N 7 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "80338,52 <*>", "10266,84" и "10279,45" заменить соответственно цифрами "80291,87 <*>", "15797,68 <*>" и "10279,44";
в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "61400,96 <*>", "8913" и "8973,82" заменить соответственно цифрами "61192,76 <*>", "14422,51 <*>" и "8830,21";
в субпозиции, касающейся прочих нужд, в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "18937,56", "1353,84" и "1305,63" заменить соответственно цифрами "19099,11 <*>", "1375,17 <*>" и "1449,23";
б) в разделе II:
в позиции "Всего" в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "62828,06 <*>", "9247,1" и "9259,44" заменить соответственно цифрами "62644,79 <*>", "14775,34 <*>" и "9122,82";
в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальных вложений), в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "57442,61 <*>", "8617,81" и "8672,37" заменить соответственно цифрами "57272,45 <*>", "14140,61 <*>" и "8550,91";
в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в графах "2013 - 2020 годы - всего" и "2019 год" цифры "50567,12 <*>" и "8276,3" заменить соответственно цифрами "50566,96 <*>" и "13702,23 <*> <***>";
в позиции, касающейся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "1433", "48,35" и "73,11" заменить соответственно цифрами "1446,07", "57,65" и "88,27";
в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2201,19 <*>", "293,16" и "293,16" заменить соответственно цифрами "2018,12", "380,73" и "156,54";
позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочих нужд), изложить в следующей редакции:
|
"обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
|
3076,46 <*>
|
362,63
|
364,03
|
523,68 <*>
|
523,77 <*>
|
523,58
|
259,6
|
262,95 <*> <***>
|
259,6";
|
субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховом Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
|
"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
2817,59 <*>
|
104,03
|
363,81
|
523,68
|
523,77
|
523,58 <*>
|
259,6
|
262,95 <*> <***>
|
259,6";
|
в позиции, касающейся оснащения государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочих нужд), в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2308,95", "369,69" и "327,47" заменить соответственно цифрами "2295,88", "371,78" и "312,31";
в) в разделе III:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
|
"Всего
|
2225,78
|
307,85
|
313,04
|
288,11
|
316,21
|
264,93
|
198,04
|
200,49
|
337,1";
|
позицию, касающуюся информатизации Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
|
"информатизация Федеральной службы судебных приставов
|
1363,57 <**>
|
170,15
|
161,64
|
151,51
|
185,85
|
144,79
|
136,04
|
138,49
|
275,1";
|
г) в разделе IV:
наименование изложить в следующей редакции:
"Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации";
в позиции "Всего" в графе "2019 год" цифры "536,55" заменить цифрами "539,15 <*>";
в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации:
субпозицию, касающуюся судей (капитальных вложений), изложить в следующей редакции:
|
"судьи (капитальные вложения)
|
84,31
|
13,01
|
11,84
|
12,27
|
15,41
|
15,89
|
15,89
|
-
|
-";
|
после субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), дополнить субпозицией следующего содержания:
|
"судьи (прочие нужды)
|
38,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,89
|
22,15";
|
в позиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в графе "2019 год" цифры "446,8" заменить цифрами "449,4 <*>";
в субпозиции, касающейся судей федеральных судов (капитальных вложений), в графе "2019 год" цифры "279,3" заменить цифрами "281,9 <*>";
д) сноску первую после слов "на начало 2018 года," дополнить словами "также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года,";
е) дополнить сносками второй и третьей следующего содержания:
"<**> Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет.
<***> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.".
10. Приложение N 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840)
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
2013 - 2020 годы - всего
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
Всего по Программе
|
80291,87 <*>
|
10000
|
9454,79 <*>
|
9354,28 <*>
|
11725,25 <*>
|
12999,19 <*>
|
12342,68 <*>
|
15797,68 <*>
|
10279,44
|
|
из них:
|
|||||||||
|
Конституционный Суд Российской Федерации
|
37,07
|
37,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Верховный Суд Российской Федерации
|
773,65
|
34,85
|
64,4
|
67,86
|
111,07
|
116,35
|
116,35
|
116,35
|
146,42
|
|
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
|
4324,4
|
4324,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
67169,53 <*>
|
4267,01
|
8779,96
|
8208,37 <*>
|
10323,14 <*>
|
11753,2
|
10922 <*>
|
14670,68 <*> <**>
|
9238,8
|
|
Минэкономразвития России
|
1,38
|
1,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Минюст России
|
4604,15
|
870,76
|
195,07
|
693,73 <*>
|
751,5 <*>
|
710,53 <*>
|
773,07 <*>
|
491,43 <*>
|
462,58
|
|
ФССП России
|
3381,69
|
464,53
|
415,37
|
384,32
|
539,55 <*>
|
419,11 <*>
|
531,26 <*>
|
519,22 <*>
|
431,64
|
|
Государственные капитальные вложения - всего
|
61192,76 <*>
|
6544,68
|
6610,93 <*>
|
6955,23 <*>
|
8563,78 <*>
|
9916,58 <*>
|
11006,92 <*>
|
14422,51 <*>
|
8830,21
|
|
из них:
|
|||||||||
|
Верховный Суд Российской Федерации
|
84,31
|
13,01
|
11,84
|
12,27
|
15,41
|
15,89
|
15,89
|
-
|
-
|
|
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
|
3520,6
|
3520,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
54123,66
|
2678,62
|
6331,4
|
6371,64 <*>
|
7682,08 <*>
|
9258,84 <*>
|
10221,8 <*>
|
13984,13 <*> <**>
|
8585,4
|
|
Минюст России
|
1446,07
|
38,07
|
13,96
|
338,51 <*>
|
512,59 <*>
|
367,53 <*>
|
374,01 <*>
|
57,65 <*>
|
88,27
|
|
ФССП России
|
2018,12
|
294,38
|
253,73
|
232,81
|
353,7 <*>
|
274,32 <*>
|
395,22 <*>
|
380,73 <*>
|
156,54
|
|
Прочие нужды - всего
|
19099,11 <*>
|
3455,32
|
2843,87
|
2399,05
|
3161,48 <*>
|
3082,61
|
1335,76
|
1375,17 <*>
|
1449,23
|
|
из них:
|
|||||||||
|
Конституционный Суд Российской Федерации
|
37,07
|
37,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Верховный Суд Российской Федерации
|
689,34
|
21,84
|
52,56
|
55,59
|
95,66
|
100,46
|
100,46
|
116,35
|
146,42
|
|
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
|
803,8
|
803,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
13045,87
|
1588,39
|
2448,56
|
1836,73
|
2641,06 <*>
|
2494,36
|
700,2
|
686,55 <*> <**>
|
653,4
|
|
Минэкономразвития России
|
1,38
|
1,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Минюст России
|
3158,08
|
832,69
|
181,11
|
355,22
|
238,91
|
343
|
399,06
|
433,78
|
374,31
|
|
ФССП России
|
1363,57
|
170,15
|
161,64
|
151,51
|
185,85
|
144,79
|
136,04
|
138,49
|
275,1
|
--------------------------------
<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
<**> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.".
- URL
- HTML
- BB-код
- Текст